您的位置:法师兄 > 专业问答 > 工程师的承包人索赔有哪些

工程师的承包人索赔有哪些

2023-02-15 09:28

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

四川在线咨询顾问团

2023-02-15回复

专业分析:

1、与合同相对照,事件已造成了施工单位成本的额外支出,或直接工期损失。 2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于施工单位应承担的行为责任或风险责任。

法律依据:

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第二十一条规定,承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的,人民法院不予支持。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

工程师判定承包人索赔成立的条件: 1.合同对方违约,不履行或末正确履行合同义务与责任; 2.合同错误,如合同条文不全、错误矛盾,设计图纸、技术规范错误等; 3.合同变化; 4.工程环境变化,包括法律,物价和自然条件变化等; 5.不可抗力因素,如恶劣天气,地震,洪水,战争状态等。

章法律师

广东律参律师事务所

1、与合同相对照,事件已造成了施工单位成本的额外支出,或直接工期损失。 2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于施工单位应承担的行为责任或风险责任。

律师普法更多>>
  • 工程师如何判定承包人索赔
    工程师如何判定承包人索赔

    判定承包人可以索赔的条件有: 1.合同对方违约,不履行或末正确履行合同义务与责任; 2.合同错误,如合同条文不全、错误矛盾,设计图纸、技术规范错误等; 3.合同变化; 4.工程环境变化,包括法律,物价和自然条件变化等; 5.不可抗力因素,如

    2021.02.04 101
  • 总承包工程索赔的条件有哪些
    总承包工程索赔的条件有哪些

    工程索赔成立的条件: 1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。 2、因工程变更,造成时间和费用的损失。 3、缩短工期而造成承包人的费用增加。 4、非承包人的原因暂时停工。 5、延期支付造成承包人的损失。 6、不可抗力。

    2020.11.02 270
  • 承包人可索赔的施工赔偿有哪些
    承包人可索赔的施工赔偿有哪些

    承包人可索赔的施工赔偿如下: 1、发包人未按合同约定的时间和要求向承包人提供施工现场,创造施工条件造成的损失; 2、工程设计变更造成的工期延长损失; 3、发包人未按合同向承包人提供材料和设备造成的损失; 4、发包人工作失误造成的损失,损失包

    2022.05.11 313
专业问答更多>>
  • 工程师判定承包人索赔成立的条件有哪些

    判定承包人可以索赔的条件有: 1.合同对方违约,不履行或末正确履行合同义务与责任; 2.合同错误,如合同条文不全、错误矛盾,设计图纸、技术规范错误等; 3.合同变化; 4.工程环境变化,包括法律,物价

    2022-10-15 15,340
  • 承包人的索赔程序包括哪些

    施工索赔成为承包工程管理中的一项专门内容,所以应提高业主和承包商对工程索赔的认识,加强对索赔理论和方法的研究,认真对待和搞好工程索赔。 在市场经济条件下,建筑市场中的工程索赔是一种正常的现象。在施工过

    2022-12-18 15,340
  • 2022年工程师判定承包人索赔成立的条件有哪些

    判定承包人可以索赔的条件有: 1.合同对方违约,不履行或末正确履行合同义务与责任; 2.合同错误,如合同条文不全、错误矛盾,设计图纸、技术规范错误等; 3.合同变化; 4.工程环境变化,包括法律,物价

    2022-11-26 15,340
  • 工程索赔承包人提供的证据哪些

    工程索赔承包人可以提供的证据有: 1、施工合同、补充协议; 2、施工进度计划书; 3、工程图纸及技术规范; 4、工程核算资料; 5、财务报告、财务凭证; 6、验收报告和技术鉴定等。

    2022-06-25 15,340
法律短视频更多>>
  • 承包人可以索赔的施工赔偿有哪些 00:58
    承包人可以索赔的施工赔偿有哪些

    在施工合同履行过程中发生下列情形之一,承包人可以索赔:发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。工程设计变更。发包人未按合同约定,向承包人支付工程预付款或进度款。发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备。因施工中断

    1,474 2022.04.17
  • 工程索赔的程序都有哪些 01:44
    工程索赔的程序都有哪些

    工程索赔的程序具体内容包括以下5步: 1、提出索赔要求,当出现索赔事项时,索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书,声明索赔权利。如果逾期再报,其索赔要求可能遭到拒绝; 2、报送索赔资料和索赔报告,在正式提出索赔要求以

    901 2022.09.09
  • 工程承发包的方式有哪些 01:05
    工程承发包的方式有哪些

    常见的工程发包方式有以下三种: 1、工程总包的方式。发包人将全部工程发包给一个施工单位,或发包由多个施工单位组成的联合施工体,作为施工的总承包单位。总承包单位必须具备施工总承包的资质。 2、工程总承包管理方式。发包人将全部工程发包给一个施工

    2,913 2023.01.04
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?