您的位置:法师兄 > 专业问答 > 民法典规定工期顺延包括哪些情况

民法典规定工期顺延包括哪些情况

2024-08-30 15:27

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

山东在线咨询顾问团

2024-08-30回复

专业分析:

《中华人民共和国民法典》第八百零三条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期。 因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误,合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认,承包人虽未取得工期顺延的签证确认,但能够举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延或者发包人的上述行为确实严重影响施工进度的,承包人可以顺延工期。 因发包人原因造成工期顺延,承包人往往会向发包人提索赔要求,发包人不得不承担承包人因工期延误引发的合同外费用。因此,为了防止日后此类纠纷的发生,可以在合同中明确部分工程工期存在不确定性,并设置一定的工期缓冲期。

法律依据:

《中华人民共和国民法典》第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

丰培铭律师

天津东方律师事务所

一、承诺迟延的情形: 承诺出现迟延有两种情况: 一是超过要约规定的承诺期限作出,因而出现了迟延。 二是在要约规定的承诺期限内作出,但由于邮政等其他原因,没有及时到达要约人。 二、承诺迟延的处理: 在第一种情况下,由于承诺本应在承诺期限内作出,超过有效的承诺期限,要约已经失效,对于失效的要约发出承诺,不能发生承诺的效力,应视为新要约。 对于第二种情况,受要约人在要约的有效期限内发出承诺通知,依通常情形可于有效期限内到达要约人而迟到的。对这样的承诺,如果要约人不愿意接受,即负有对承诺人发迟到通知的义务。要约人及时发出迟到通知后,该迟到的承诺不生效力、合同不成立。如果要约人怠于发迟到通知,则该迟到的承诺视为未迟到的承诺,具有承诺的效力,合同成立。

胡梦蝶律师

北京家理(深圳)律师事务所

民法典的规定:禁止包办婚姻;禁止索取财物;禁止重婚;禁止家暴;禁止虐待遗弃。

律师普法更多>>
  • 民法典规定产品质量法上的产品缺陷包括哪些情况?
    民法典规定产品质量法上的产品缺陷包括哪些情况?

    产品缺陷可分为三类: 1、设计上的缺陷。是指产品在设计上存在着不安全、不合理的因素。例如结构设置不合理,设计选用的材料不适当,没有设计附加应有的安全装置。 2、制造上的缺陷。是指产品在加工、制作、装配等制造过程中,不符合设计规范,或者不符合

    2024.06.29 28
  • 民法典规定丧失继承权的情形包括哪些
    民法典规定丧失继承权的情形包括哪些

    继承人有下列行为之一的,丧失继承: 1、故意杀害被继承人; 2、争夺遗产而杀害其他继承人; 3、遗弃被继承人,或者虐待被继承人情节严重; 4、伪造、篡改、隐匿或者销毁遗嘱,情节严重; 5、以欺诈、胁迫手段迫使或者妨碍被继承人设立、变更或者撤

    2021.04.17 146
  • 人民法院可以延期审理的情形包括哪些
    人民法院可以延期审理的情形包括哪些

    人民法院可以延期审理的情形主要包括必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭;当事人临时提出回避申请;需要通知新的证人到庭,调取新的证据,重新鉴定、勘验,或者需要补充调查等。

    2020.09.15 9
专业问答更多>>
  • 工程合同工期顺延情形包括哪些

    1、发包人未按合同约定时间开工的,以实际开工时间作为工期的起算点,工期向后顺延相应迟延开工的时间。 2、虽然进场,但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件,如工地未满足合同约定的开工要求

    2022-06-25 15,340
  • 延期交房包括哪些情况

    1、正常延期交付。正常延期交付主要指由于施工迟延或者相关政府手续办理迟延、市政配套迟延等导致的房屋交付逾期。这种延期交付属于延后交房时间,购房者给开发商一定的宽限期,经过一段时间等待就可以收房的情况。

    2022-11-08 15,340
  • 工期顺延哪些情况算合,具体规定有哪些

    工期顺延的合法情况有发包人要求承包人增加工程量;发包人变更设计;发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;以及发包人未按约支付工程款等。

    2023-10-13 15,340
  • 民法典规定产品质量法上的产品缺陷包括哪些情况?

    对于产品质量法上的产品缺陷包括哪些,主要是: (1)生产缺陷,生产缺陷是指在产品生产过程中,因原料、配件、工艺、程序等方面存在错误,导致制作或最终产品上具有不合理的危险性;产品达不到产品规格要求,也即

    2024-08-30 15,340
法律短视频更多>>
  • 民法典规定遗产按照一定的顺序继承第二顺序包括 01:09
    民法典规定遗产按照一定的顺序继承第二顺序包括

    法定继承中的第一顺序继承人包括配偶、父母、子女,第二顺序继承人包括祖父母、外租父母、兄弟姐妹。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定可知,在被继承人没有立遗嘱的情况下,其遗产按照法定继承进行继承。法定继承有顺序要求,只有在没有第一顺序继承人

    1,090 2022.04.17
  • 遗嘱无效的情况包括哪些 01:11
    遗嘱无效的情况包括哪些

    根据《继承法》有关遗嘱的无效规定,遗嘱无效的情况通常包含以下几种情况: 1.遗嘱人在立遗嘱时,不具备立遗嘱的能力,即在立遗嘱时,遗嘱人没有行为能力; 2.遗嘱人所立遗嘱不符合法律规定的形式,即遗嘱人在可以用自书形式或录音形式立遗嘱的情况下,

    1,395 2022.04.17
  • 民法典1042条规定有哪些 02:10
    民法典1042条规定有哪些

    民法典第1042条主要是关于几类法律所禁止的干涉婚姻自由的行为。 第一、禁止包办、买卖婚姻以及借婚姻索取财物。其中包办婚姻是指婚姻当事人以外的第三人违背当事人的真实意愿,强迫其缔结婚姻;买卖婚姻则是指婚姻当事人以外的第三人以索取大量财物为目

    4,483 2021.04.22
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?