工程承包欠款适用法律是什么
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
为《民法典》以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。 1、发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 2、当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。 风险提示：工程欠款纠纷应对策略 1、转变观念，以营利为中心 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。承包商缔结建设工程合同旨在获取工程款，实现营利目的，故承包商应该牢记营利之目的，改变昔日以工期和质量为管理中心的经营理念。当然，完成并交付合格工程是实现营利之前提。 2、建立企业定额，掌握报价技巧 目前，工程招投标普遍实现工程量清单报价和合理低价中标的策略，故承包商应当根据本企业实际情况和吸收国外先进经验，循序渐进地建立适合自己的企业定额。如果继续套用国家定额，不能与时俱进，最终将迷失方向。投标报价时，还要充分预测到因设计变更可能导致工程量增减量的幅度，采取相应报价策略。 3、明确设置固定价的可调条件 实现工程量清单必然要按照固定价报价。固定价又称闭口价，包括单价闭口和全价闭口，二者在合同约定价款包含的风险范围内，价款不再调整。但是因设计变更可能导致工程量增加，为公平起见，承包人应当明确约定固定价风险范围之外合同价款的调整方法，比如将材料价格涨幅度、工程量增减量或工期超过某限度等作为可调条件。另外，承包商不要约定将设计变更、工程量增减导致价款增加部分作为让利，否则不能请求追加工程款。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
劳务承包合同适用于《民法典》，劳务承包是指企业由自己的员工来完成对外承包项目的劳务经济活动。在劳务承包中，承包企业从发包方获得项目及承包费用，赚取利润并为劳动者发放劳动报酬，劳动者与发包方没有关系。
承包人可以顺延工程工期的情形有： 在建设工程施工合同履行过程中，如果出现以下情形，承包人可以顺延工程工期： 1、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程工期。 2、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程工期。 3、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工程工期。 4、发包人在履行合同中变更设计，造成承包人停工、援建、返工、改建，或者因发包人的要求而增加工程量。 5、因自然灾害、恶劣天气、流行性疾病以及非承包人引起的纠纷等原因，致使承包人无法在短期内恢复履行合同的。
-
拖欠工程款法律规定是什么关于拖欠工程款的相关法律规定，具体如下所述： 1、工程款优先支付的规定； 2、不及时竣工验收情况下工程造价结算款的确定； 3、实际施工人的保护； 4、拖欠工程款的利息计算。
2021.01.28 571 -
建设工程分包合同纠纷法律适用有什么建设工程分包合同纠纷的法律适用：发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人； 施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。 总承包人或者勘察、设计、施工
2021.03.30 95 -
拖欠工程款的法律责任是什么目前我国建筑领域从业企业及人员过多，市场竞争较大。施工企业为了能够顺利拿下项目，在建设单位、业主、发包方面前往往处于被动地位，工程欠款问题在所难免。然而，甲方工程款的不到位，还会引起施工企业与材料商、劳务分包方或广大农民工的欠款纠纷，导致施
2020.06.03 163
-
工程承包人拖欠工程款怎么办？
拖欠工程款怎么办？相信这是每个辛苦劳动的工人被无良老板拖欠工资后最最关心的问题，下面便教大家几招来应付这种情况。当遇到拖欠工程款时，建议尽快向法院起诉要求还款，一旦超过了两年的诉讼时效，就可能会丧失胜
2021-07-02 15,340 -
承包人因拖欠工程款应承担什么责任？
根据《最高人民法院裁判意见》最全面的建设工程承包合同纠纷处理的法律依据，建设工程施工合同的履行中，承建方在对方拖欠支付工程款的情况下，对延期竣工享有后履行抗辩权。双方当事人约定了不按时支付工程进度款的
2022-04-25 15,340 -
承包人拖欠工程款怎么办
根据《最高人民法院裁判意见》最全面的建设工程承包合同纠纷处理的法律依据，建设工程施工合同的履行中，承建方在对方拖欠支付工程款的情况下，对延期竣工享有后履行抗辩权。双方当事人约定了不按时支付工程进度款的
2022-04-14 15,340 -
承包商拖欠工程款怎么办
你们对于这个老板了解多少，知不知道对方的基本信息，你这边还留有劳动工作记录以及工地上的衣帽之类的工作服吗？具体对方涉及多少劳动工资没有支付，金额较大你可以直接起诉，如果金额较小我也可以帮您发封律师函催
2022-02-03 15,340
-
00:47
发包方拖欠工程款怎么办发包方拖欠工程款的，承包方可以采取以下的方式维护自身的合法权益：首先，根据我国《民法典》第八百零七条的规定，如果建筑工程合同的发包人没有能力承担债务的，那么应当对承包人的工程款优先清偿，顺序优先于抵押权和其他的债券。其次，双方可以就工程款事
1,191 2022.04.17 -
01:07
欠货款怎么走法律程序欠货款走法律程序的流程：向当地人民法院申请支付令；债务人应当自收到支付令之日起十五日内清偿债务，或者向人民法院提出书面异议；债务人在前款规定的期间不提出异议又不履行支付令的，债权人可以向人民法院申请执行；若债务人向人民法院提出书面异议，经法
662 2022.06.15 -
01:05
财产继承如何适用法律根据我国《民法典》的相关规定可以知道，财产的继承规则适用下面几条法律规定：第一，在继承开始后，如果被继承人生前定有遗嘱的，按照遗嘱继承或者遗赠办理；有遗赠扶养协议的，按照协议办理。如果既没有遗嘱，也没有遗赠扶养协议的，依照法定继承的顺序进行
834 2022.04.17
