工程建设合同未明确开工时间和工期
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
建设工程开工日期按照以下情形予以确定：第一种情形，开工日期以发包人或者监理人发出的开工通知载明的日期为准；第二种情形，开工通知发出后，如果工程尚不具备开工条件，则以开工条件具备后的时间为开工日期，但若因承包人的原因导致开工通知发出后又无法实际开工的，则仍以开工通知载明的时间为准；第三种情形，开工通知发出前，如果承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场时间为开工日期；第四种情形，发包人或者监理人没有发出开工通知，现有证据也无法证明何时实际开工，则需综合开工报告、合同、施工许可证等载明的时间和案件其他事实，认定开工日期。
工程实际竣工日期的确认，如经双方签字确认竣工日期的，应以双方确认的日期为竣工日期。当双方对实际竣工日期有争议时，应分别情况进行处理： 1、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日作为竣工日期。 2、承包人已经提交了申请竣工验收的报告，而发包人迟迟不予验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。 3、在建设工程未经验收的情况下，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期。如果发包人擅自使用部分单项工程的，只能视为该部分单项工程转移占有之日为竣工日期，但是不能视为整个工程的竣工日期。
-
建设工程的竣工时间怎样确定工程实际竣工日期的确认，如经双方签字确认竣工日期的，应以双方确认的日期为竣工日期。当双方对实际竣工日期有争议时，应分别情况进行处理： 1、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日作为竣工日期。 2、承包人已经提交了申请竣工验收的报告，而
2020.07.04 255 -
【建设工程合同】建设工程合同范本建设工程承发包合同专用条款，并特别注意以下条款： （1）工程名称、地点、范围和内容； （2）工期，包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期； （3）工程质量保修期及保修条件； （4）工程造价； （5）工程验收及工程价款的支付
2022.09.29 150 -
建设工程合同建设工程合同范本建设工程承发包合同专用条款，并特别注意以下条款： （1）工程名称、地点、范围和内容； （2）工期，包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期； （3）工程质量保修期及保修条件； （4）工程造价； （5）工程验收及工程价款的支付
2022.09.29 149
-
建筑工程合同法对建设工程开工日期有明确规定吗
建设工程开工日期有争议的，应当按照下列情况认定：（一）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知书所载的开工日期；开工通知发出后，不具备开工条件的，以开工条件的时间为开工日期；因承包人原因推迟开工时间的
2021-11-23 15,340 -
建设工程开工日期怎么确定
建设工程开工日期按照以下情形予以确定： (一)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的
2022-10-12 15,340 -
建设工程开工日期如何确定
当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定： (一)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日
2022-05-27 15,340 -
建设工程竣工时间怎样确定？
建设工程的竣工时间，可以由双方协商确认，协商不一致的，建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日作为竣工日期；承包人已经提交了申请竣工验收的报告，而发包人迟迟不予验收的，以承包人提交验收报告之日为竣
2022-10-18 15,340
-
00:55
建设工程施工合同纠纷管辖怎么确定关于建设工程施工合同纠纷的管辖权确定，有如下两种不同的情形： 1、合同约定存在有效仲裁条款的，依法属于《民事诉讼法》第一百二十四条，双方当事人达成书面仲裁协议申请仲裁、不得向人民法院起诉，人民法院应当告知原告向仲裁机构申请仲裁的情形，该案应
727 2022.04.15 -
00:43
建设工程合同无效情形具体到建设工程施工合同领域，以下几种情形会导致建设工程施工合同无效。第一是承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。第二是建设工程是必须要进行招标，但是实际上并没有中标或者中标无效的。第三是没有资质的实际施工人借用他人的资质来签订的。
2,114 2022.04.17 -
00:57
建设工程合同包括哪些合同?依据现行《中华人民共和国民法典》的相关规定，建设工程合同的类型主要包括： 1、施工合同、勘察合同和设计合同； 2、合同的具体内容包括，当事人的姓名或名称、住所等信息； 3、工程的名称、范围、质量； 4、建设工期； 5、竣工验收； 6、质量保
3,962 2022.04.17
