装修合同终止协议书式
该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!
我也有类似问题!点击提问
XXX装饰工程施工合同解除协议书 发包方: 承包方: 发包方承包方于某某年某某月某某人签订了《某某工程装饰施工合同》(合同编号:XXXXXXX,以下简称“施工合同”),因XXXXX原因,经双方协商一致,就解除施工合同事宜,签订本协议。 第一条双方一致同意解除施工合同,施工合同于某某年某某月某某日正式解除。 第二条施工合同解除后,对于已经施工的工程,双方同意(描述对于已经施工的内容、工程材料、临时设施等的处理方式等内容)。 第三条(描述工程款、已付款项等的处理方式) 第四条(描述一方对合同解除的过错,是否需要向对方进行补偿、补偿费费用是多少,如何支付等内容) 第五条因本协议所引发的争议,双方协商解除不了的,可向某某仲裁委员会进行仲裁(或者约定有利于己方的诉讼法院) 第六条本协议一式XX份,每方各执XX份。 发包人;承包人: 法定代表:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 签订地点: 签订日期:某某年某月某某日
对内容有疑问,可立即反馈反馈
-
合同终止协议书
(一)当事人; (二)协议内容; (三)双方签字 合同终止是指因发生法律规定或当事人约定的情况,使合同当事人之间的权利义务关系消灭,使合同的法律效力终止。
2021.02.17 260 -
装修逾期如何终止协议
一般要按照合同约定办理。看装修合同中是否有关于延误工期的赔偿标准或违约金的约定,按照约定的赔偿标准或违约金标准向装修公司主张违约责任。先协商,协商不成可起诉。
2021.01.03 159 -
装修合同协议书解除书
解除装修合同协议书:甲方、乙方。依照《中华人民共和国合同法》,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就某某施工合同解除事项协商一致后,订立本协议: (一)工程概况: 1、工程地点 2、工程内容 3、工程造价 (二)协议内容: 1、甲
2021.04.13 570
-
装修合同终止协议书怎么写?
甲方:_______乙方:___________年__月__日一、合同协议书甲方____为兴建____工程,接受了乙方____对本工程的投标,为明确双方的责任、权利及义务,装修合同终止协议书经双方协商
2022-06-29 15,340 -
装修合同终止协议书怎么写
甲方:_______乙方:___________年__月__日一、合同协议书甲方____为兴建____工程,接受了乙方____对本工程的投标,为明确双方的责任、权利及义务,装修合同终止协议书经双方协商
2022-07-03 15,340 -
终止合同协议书格式
甲方____与乙方____原于___年___月___日签订的合字第____号________合同,现因__________________________________________使____方无
2022-06-29 15,340 -
终止合同协议书
甲方____与乙方____原于___年___月___日签订的合字第____号________合同,现因__________________________________________使____方无
2022-07-08 15,340
-
01:30
合同终止协议书有效吗
合同终止协议书有效,但前提是要满足一定的条件。 合同权利义务的终止,也叫合同的终止或合同的消灭,是指合同关系在客观上不复存在,合同权利和合同义务归于消灭。 合同终止协议是当原合同产生终止事由的时候,双方采用书面协议的形式终止原合同,其本质属
1,628 2022.05.11 -
01:08
装修协议书怎么写
装修协议书,由委托方和承包方签订。委托方也就是业主,承包方也就是装饰装修一方。装修协议书的主要内容,应当包括:1、装饰装修的标的,例如房屋的基本信息;2、装饰装修的方式,例如包工包料;3、装饰装修的内容,具体的施工项目;4、具体的工期,开工
1,661 2022.04.17 -
01:03
主合同终止补充协议有效吗
补充协议作为主合同的附属合同,一般情况下,补充协议也会随着主合同的终止而终止。但是根据我国民法典第566条的规定,合同权利义务终止,并不意味着清算和结算条款也会随之终止。换句话说,如果补充协议是合同中清算或者结算的条款,这时候就算主合同已经
2,538 2022.05.11