水利工程合同怎样签，有没有相关的范本？
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
合同书 建设单位：xx镇xx村民委员会（简称甲方） 承建单位：（简称乙方） 为了保质保量完成龙泉庄村自来水建设项目，经双方协商达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程名称：xx镇xx村自来水改造工程; 2、工程地址：xx镇xx庄（xxx自然村） 3、工程内容：建设底座为6米，容量50立方的水塔一座 4、承包方式：包工包料 5、承包工期：2016年6月18日至2016年6月30日 二、中标总金额：72637.99元，大写柒万贰仟陆百叁拾柒圆玖角玖分。 三、施工要求 1、工程施工要求：施工单位要严格按照施工图纸进行施工（后附图纸）。 2、为确保工程质量施工单位需按水利工程规范进行施工（主要原材料需甲、乙方共同考察后方可进场使用）。 3、甲方及县有关部门验收时，如工程质量不合格或达不到要求，甲方有权要求乙方撤除并重新施工，直至验收合格为止。 四、付款方式 工程验收合格后，甲方负责协调上级有关部门及时足额拨付工程款。 五、甲方责任 工程完工后，负责资金及时到位，有权派专人对工程质量进行监督。 六、乙方责任 1、及时开工，保证工期，负责工程质量，如无故不能按期完成或达不到合同质量要求造成的损失由乙方全部负责。 2、负责施工人员的安全，如施工中发生安全事故，一切由乙方负责。 3、工程验收后质保期一年。 4、承担施工期间的水、电等一切费用。 5、如乙方不能按期完工，每拖延一天按工程总造价的5‰作为违约金处罚，若遇雨天工期顺延。 七、本合同未尽事宜双方协商签订，作为本合同附件，与本合同有同等法律效力。 八、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，有关部门各一份。自双方签字盖章之日起生效。 甲方（盖章）xxx村民委员会甲方负责人（签字） 乙方（盖章）乙方负责人（签字） 2016年6月18日
对内容有疑问，可立即反馈反馈
工地水电工程承包合同的写法如下： 1、首先需要写明发包方和承包方的基本信息； 2、然后写明工程地点、承包期限及承包方式、价款及支付方式、双方的权利与义务、违约责任以及争议解决的方式等等； 3、最后由双方签字盖章、注明日期。
建筑施工工程承包合同范本是：发包人与承包人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任及索赔条款、保修责任等。
-
工程承包合同范本是怎样的工程承包合同范本一般包括以下内容： 1、当事人的姓名或者名称和住所； 2、工程范围； 3、建设工期； 4、工程质量、工程造价； 5、材料和设备供应责任； 6、竣工验收、质量保修范围等内容。
2021.01.21 139 -
土建工程合同范本是怎样写的土建工程合同即建设工程合同，合同内容的书写要包括发包方与承包方的信息、项目信息、工程建设工期、工程建设的起止时间、中期检验时间、检验标准、竣工验收的标准和时间、工程进度款的支付方式及期限、工程材料交付、质保、争议解决方式等主要条款。
2021.03.21 166 -
电焊工程承包合同范本是怎样的电焊工程承包合同范本应包括中标单位的投标书及其附件、合同协议书和合同条件，招标单位接受投标函，设计图纸、工程说明书、技术规范和有关标准，工程量清单和单价表，合同履行过程中一切往来函电、传真，以及设计变更记录等全部书面材料。 1.工程名称，工
2021.01.10 159
-
水利工程施工合同范本
订立建设工程施工合同可以写明：建设单位和承包单位的企业信息、法定代表人的身份信息、建设工程的概况、施工范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、施工款的支付等。
2022-05-23 15,340 -
建筑水电工程合同范本是怎样的水电工程施工合同范本有什么样的内容
建筑水电工程合同范本：（承包方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条：工程概况1、工程地点:2、工程承包方式：a承包人包工包料；b承包人包
2022-01-26 15,340 -
水利工程合同范本应该怎么写
1、工程范围； 2、建设工期； 3、中间交工工程的开工和竣工时间； 4、工程质量； 5、工程造价； 6、技术资料交付时间； 7、材料和设备的供应责任； 8、拨款和结算； 9、竣工验收； 10、质量保修
2022-07-19 15,340 -
宾馆劳动合同应该要怎样写，有没有相关的范本？
甲方： 乙方： 性别： 年龄： 籍贯： 身份证号码： 联系电话： 一、合同条件： 1、凡自愿在本宾馆工作，年满18岁以上，具有初中以上文化程度，身体健康的公民，经面试合格者。 2、签订本合同前须岗前培
2022-07-28 15,340
-
00:57
没有合同的工程款怎么处理建设单位与承包方未签订建设施工合同，发生工程款纠纷的，可先与建设单位进行协商沟通，要求其支付工程款，如不能达成一致意见的，可以向人民法院起诉来维护自身的合法权益。承包方应当收集证据，证明双方构成建设工程施工法律关系，如招标公告、投标书、中标
453 2022.06.15 -
01:25
没有签合同工伤怎么办没有合同，职工在工作期间发生事故或者因工导致职业病的，受伤职工或其近亲属应当首先证明职工与用人单位之间存在事实上的劳动关系。需要证明双方之间的劳动关系的，可以向劳动仲裁委员会申请劳动仲裁。劳动仲裁委员会证实了双方确实存在劳动关系后，用人单位
1,526 2022.04.17 -
01:03
店面租赁合同范本2018是怎样的店面租赁合同范本的主要内容分为以下几个部分。第1部分租赁双方基本身份信息。第2部分所租赁店面基本情况，例如位置面积，第3部分租金，定金，押金等款项的标准及支付。第4部分，租赁期限。第五部分，租赁双方的权利义务。第六部分，租赁合同的续期，变更
1,248 2022.04.12
