您的位置:法师兄 > 专业问答 > 拖欠工程款让对方停工可以吗

拖欠工程款让对方停工可以吗

2022-05-11 04:33

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

浙江在线咨询顾问团

2022-05-11回复

专业分析:

可以。 发包人拖欠工程款,是导致建筑工程停工的最常见的一个原因。 当承包人采取合理方式催告后,在合理期限内发包人仍然不付款的,承包人可以停工,而停工必然会给承包人造成窝工、停工等不应有的损失。 这种情况下,承包人在追讨工程欠款时,是可以同时要求发包人赔偿相应的停工、窝工等损失的。

法律依据:

《民法典》第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

拖欠工程款时可以通过诉讼来解决,也可以申请仲裁,拖欠工程款的仲裁程序分为受理、组庭、开庭、裁决四个阶段。

丰培铭律师

天津东方律师事务所

拖欠工程款事实上是属于民事纠纷,即使当事人报警了,公安机关也是不能进行立案处理的,当事人应对拖欠工程款的解决方法是首先应当向与其有合同关系的转包人或违法分包人主张权利,协商不成的写好民事起诉书向人民法院起诉。

律师普法更多>>
  • 拖欠工程款可以报警吗
    拖欠工程款可以报警吗

    工程款违约、迟延支付的纠纷,属于建筑工程合同纠纷,是民事纠纷,不属于公安机关受理范围。所以即使报警了,公安机关也并不能进行立案处理。建议收集证据直接到法院起诉。

    2020.11.22 191
  • 拖欠工资员工可以停工吗
    拖欠工资员工可以停工吗

    不可以。公司拖欠员工工资,员工应当通过合法的途径追讨,可以向工会求助,可以向劳动监察投诉,可以申请劳动争议仲裁,有欠条的可以直接向人民法院申请支付令。

    2020.07.30 351
  • 甲方有权对施工方进行拖欠工程款吗
    甲方有权对施工方进行拖欠工程款吗

    根据法律规定,建设工程施工合同属于民事合同,民事合同是平等主体之间的合同。甲方和乙方在法律上地位是平等的,而“罚款”所体现的关系是不平等主体之间的关系,比如公司对员工的罚款,执法机关对违法的人的罚款,所以,甲方无权对乙方罚款。

    2021.04.28 479
专业问答更多>>
  • 工程款拖欠可以停电吗

    工程款拖欠的情况下,你可以根据合同约定,要求拖欠方支付逾期付款的违约金。如果因为进度款不支付,导致工程进度受到影响甚至发生停工,那么工期要顺延,并可以要求发包方承担停工期间的人员、机械的损失。能否停电

    2022-03-17 15,340
  • 工程款拖欠怎么办, 工程款拖欠怎么办, 工程款拖欠可以报警处理吗?

    一、工程款拖欠解决方法 1、建议尽快向法院起诉要求还款,一旦超过了两年的诉讼时效,丧失胜诉权 2、胜诉之后,如果对方在履行期未履行法院判决,可以申请法院强制执行 3、法院在受理强制执行时,会依法查询债

    2022-03-07 15,340
  • 老板拖欠工资可以停工吗

    如你所述,老板拖欠工资,肯定违反劳动法。另外,《劳动法》第三十二条第三款规定“用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的”,劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。你们虽然没有签订劳动合

    2022-02-04 15,340
  • 施工队拖欠工程款可以堵工地吗

    不合适。1、施工现场老板拖欠工程款的,可以向当地劳动监察大队投诉,让劳动监察大队介入处理。2、《劳动保障监察条例》第十一条劳动保障行政部门对下列事项实施劳动保障监察:(一)用人单位制定内部劳动保障规章

    2021-12-04 15,340
法律短视频更多>>
  • 对方拖欠工程款不给怎么办 01:07
    对方拖欠工程款不给怎么办

    对方拖欠工程款,承包人最好先与发包人协商解决。如果实在无法协商解决的,还有下列两种解决方式,第一种是承包人可以到当地的建设局或者信访局寻求帮助,第二种是承包人可以采取诉讼或者仲裁的方式,请求发包人支付工程款。当然,根据《中华人民共和国民法典

    1,353 2022.04.15
  • 工程拖欠工程款怎么办 01:11
    工程拖欠工程款怎么办

    工程拖欠工程款的,当事人可以通过协商的方式要回工程款,也可以通过起诉的方式要回工程款。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定可知,起诉需要向法院提交起诉状和相关证据材料,法院在正式立案前会先组织双方当事人进行调解,如果能达成调解的,则法

    688 2022.04.25
  • 发包方拖欠工程款怎么办 00:47
    发包方拖欠工程款怎么办

    发包方拖欠工程款的,承包方可以采取以下的方式维护自身的合法权益:首先,根据我国《民法典》第八百零七条的规定,如果建筑工程合同的发包人没有能力承担债务的,那么应当对承包人的工程款优先清偿,顺序优先于抵押权和其他的债券。其次,双方可以就工程款事

    1,220 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?