您的位置:法师兄 > 专业问答 > 装修公司逾期一个月,怎麼算违约金

装修公司逾期一个月,怎麼算违约金

2022-10-08 11:55

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

内蒙古在线咨询顾问团

2022-10-08回复

专业分析:

如果遭遇合同违约,您可以向违约一方主张继续履行,采取补救措施,赔偿损失,违约金,定金责任。合同违约金的计算方法如下:如果合同双方对违约金有约定,按照合同约定处理。《合同法》规定,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。如果合同双方在合同中没有约定违约金的,违约金一般等于违约所造成的实际经济损失。《合同法》规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的,依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

章法律师

广东律参律师事务所

装修公司逾期违约,此时业主可以按照合同的约定追究其违约责任。可以请求对方担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失。根据相关法律规定,双方若是不能协商一致的,可以起诉。

丰培铭律师

天津东方律师事务所

装修公司逾期违约的,需根据以下情形处理: 1、如果工程延误是由业主单方造成,且经过装修公司采取补救措施依然未能解决的,那么此时装修公司不需要承担责任。 2、如果工程延误主要是由业主单方造成,且装修公司放任其产生的,此时装修公司应该承担相应的责任。例如业主未及时将相关装修材料补足,而装修公司发现后又不主动提醒,进而导致工期延误的等等。 此时,装修公司应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

律师普法更多>>
  • 装修公司逾期违约如何处理
    装修公司逾期违约如何处理

    装修公司逾期违约,双方应当进行协商,若是协商不成的,可以起诉。起诉的一方应当提供起诉状以及相应的证据。根据相关法律规定,合同的双方都应当按照合同的约定履行义务。

    2021.02.06 184
  • 装修违约逾期怎么办
    装修违约逾期怎么办

    装修队违约的,守约方可以要求违约方按照装修合同的违约条款承担违约责任。合同有约定的,可按照合同的约定要求违约方承担责任。如果没有约定的,可以根据实际情况要求违约方承担继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金等违约责任。 关于违约金可以按

    2021.04.13 192
  • 装修公司违约金一般怎么赔
    装修公司违约金一般怎么赔

    关于装修合同违约的赔偿问题,正常情况下是按照合同约定的标准赔偿的,如果合同中约定的标准过分低于造成的实际损失,守约方可以要求人民法院调整违约金标准。违约方给守约方支付的损失赔偿,是包括合同履行后能获得的利益的。

    2021.03.08 217
专业问答更多>>
  • 装修逾期违约金怎么算的

    装修逾期违约金怎么算的?这个一般合同都有标注,其他的算法算的再好,双方必有一方推诿扯皮,法律也只会支持合同上明文的条款! 违约金各地程式合同标注均有不同,如有逾期,大体在千分之一到千分之三每日,另外也

    2022-08-09 15,340
  • 装修公司逾期违约怎么办

    装修公司逾期违约,双方应当进行协商,若是协商不成的,可以起诉。起诉的一方应当提供起诉状以及相应的证据。根据相关法律规定,合同的双方都应当按照合同的约定履行义务。

    2022-07-18 15,340
  • 装修逾期了没有约定违约金违约金怎么算

    第一百一十一条质量不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确,依照本法第六十一条的规定仍不能确定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择要求对方承担

    2022-07-13 15,340
  • 房贷逾期一个月违约金怎么算的?

    若使用我行一卡通作为扣款账户的贷款,出现逾期时,会产生罚复息。系统自贷款应归还之日起,根据逾期时间的先后顺序(按复息、罚息、应收未收利息和逾期本金的顺序),逐期归还逾期贷款本息。 罚息=逾期本金*罚息

    2022-07-17 15,340
法律短视频更多>>
  • 装修公司合同违约金如何赔偿 01:00
    装修公司合同违约金如何赔偿

    装修公司合同违约金的赔偿方式以及赔偿的具体数额,应当按照当事人的约定来进行确认。但是需要注意,如果装修合同的双方当事人达成一致协议的话,也可以不按照事先的约定来进行计算。另外,如果约定的违约金数额过分高于当事人的实际损失,违约一方当事人可以

    1,788 2022.04.17
  • 逾期交房违约金怎么算 00:56
    逾期交房违约金怎么算

    开发商逾期交房,导致购房者迟迟不能够收房,不能够办理装修和入住,给购房者带来了巨大的损失。遇到开发商逾期交房,购房者是可以要求开发商支付违约金的。对于违约金的具体承担方式,首先要看商品房买卖合同之中是否有约定。有约定就按照约定来执行。约定的

    1,918 2022.04.17
  • 交房逾期违约金怎么算 00:57
    交房逾期违约金怎么算

    开发商逾期交房,业主无法拿到房屋,也无法进行后续的装修和入住,会给业主带来很大的损失。开发商逾期交房的应当向业主支付违约金。违约金的计算标准首先是由双方进行约定。一般说来,开发商和业主应当在房屋买卖合同之中就明确违约金的标准。比如说每逾期一

    2,957 2022.04.17
房产纠纷不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?