您的位置:法师兄 > 专业问答 > 如何编写工程索赔清单?

如何编写工程索赔清单?

2024-12-01 16:02

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

宁夏在线咨询顾问团

2024-12-01回复

专业分析:

一、建筑工程索赔清单格式如下: 1. 工程量清单:包括分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。 2. 措施项目清单:包括完成合同之外的额外工作所花费的人工费用、由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用、法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。 3. 其他项目清单:包括由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费、由于客观原因材料价格大幅度上涨、由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用等。 4. 施工机械使用费:包括由于完成额外工作增加的机械使用费、非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费、由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝工费等。 5. 分包费用:包括分包人的索赔费。分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。 6. 工地管理费:包括施工单位完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的工地管理费。但如果对部分工人窝工损失索赔时,因其他工程仍然进行,可能不予计算工地管理费。 7. 利息:包括拖期付款利息、由于工程变更的工程延误增加投资的利息、索赔款的利息、错误扣款的利息等。这些利息的具体利率需注明。 8. 总部管理费:主要指工程延误期间所增加的管理费。 9. 利润:由于工程范围的变更和施工条件变化引起的索赔,承包人可列入利润。索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致,即在直接费用的基础上增加原报价单元中的利润率,作为该项索赔的利润。 总之,建筑工程索赔都应开具清单,做到让所有投标人保持知情权。知道索赔资金来源和去向,才能让大家信任公司,从而更好的投入工作。管理费、人工费、材料费等价格都应注明清楚,才能日后的矛盾,并且能带动大家更努力奋斗。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

吴莉律师

广东天穗律师事务所

发生交通事故,造成财产损失或人身损害的,肇事者应当承担损害赔偿责任 首先,财产损失的赔偿标准是:根据《民法典》第一千一百八十四条规定,侵害他人财产的,财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他方式计算。 其次,人身损害的赔偿标准是:根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件若干问题的解释》第一千一百八十条规定,受害人遭受人身损害,因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入,包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费,赔偿义务人应当予以赔偿。受害人因伤致残的,其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失,包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费,以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费,赔偿义务人也应当予以赔偿。受害人死亡的,赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿本条第一款规定的相关费用外,还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。

张神兵律师

广东律参律师事务所

写清楚移交人、物品内容,即可。

律师普法更多>>
  • 招标工程量清单由谁来编制
    招标工程量清单由谁来编制

    招标工程量清单由具有编制招标文件能力的招标人或受其委托具有相应资质的中介机构编制。根据法律规定,招标工程量清单的编制主体只有招标人采购人或具有相应资质的中介机构。

    2020.06.27 490
  • 如何处理施工单位如何受理工程索赔纠纷
    如何处理施工单位如何受理工程索赔纠纷

    处理施工单位的工程索赔纠纷: 1、要及时发现索赔机会; 2、签商好合同协议; 3、对口头变更指令要得到确认; 4、及时发出索赔通知书; 5、索赔事件论证要充足; 6、索赔计算方法和款额要适当。

    2021.01.15 152
  • 工程量清单项目编码怎么设置?
    工程量清单项目编码怎么设置?

    清单编码以12位阿拉伯数字表示。其中 1、2位是专业工程顺序码, 3、4位是附录顺序码, 5、6位是分部工程顺序码, 7、8、9是分项工作顺序码, 10、11、12位是清单项目名称顺序码

    2020.12.23 1,557
专业问答更多>>
  • 招标工程量清单由谁编制

    招标工程量清单由具有编制招标文件能力的招标人编制,编制人必须是经过国家注册的造价工程师,同时具有编制招标文件能力的招标人可以委托具有相应资质的中介机构编制。

    2023-09-30 15,340
  • 建筑工程索赔意向书如何写?

    建筑工程索赔意向书的具体内容,随该索赔事件的性质和特点而有所不同。但从报告的必要内容与文字结构方面而论,一个完整的索赔报告应包括以下四个部分。 1、总论部分 一般包括以下内容: (1)序言。 (2)索

    2023-03-29 15,340
  • 工程单方面要求撤场如何索赔

    可以通过合同进行索赔。建设工程单方要求撤场是属于合同违约的行为,如果合同有约定的,当事人可以要求违约方采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 如果合同没有约定的,可以按实际造成的损失要求赔偿。 但是,不

    2022-05-31 15,340
  • 工作移交清单如何写

    工作移交清单如何写 1、工作交接单一般是指需要继续完成的工作任务清单一般用于离任人员与继任人员的工作交接以便继任人员快速接手工作工作交接单内容可参照如下几点。 2、岗位名称。 3、现有岗位应负责的主要

    2023-05-26 15,340
法律短视频更多>>
  • 工程索赔程序怎么走 01:21
    工程索赔程序怎么走

    工程索赔的程序包括发出索赔意向通知、提交补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料、向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告等。工程索赔程序具体如下: 1、索赔事件发生后28天内,向监理工程师发出索赔意向通知; 2、发出索赔意向通知后的

    741 2022.11.21
  • 工程索赔的程序都有哪些 01:44
    工程索赔的程序都有哪些

    工程索赔的程序具体内容包括以下5步: 1、提出索赔要求,当出现索赔事项时,索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书,声明索赔权利。如果逾期再报,其索赔要求可能遭到拒绝; 2、报送索赔资料和索赔报告,在正式提出索赔要求以

    1,014 2022.09.09
  • 车祸后如何索赔 01:12
    车祸后如何索赔

    发生车祸交通事故后,要求肇事者索赔应当满足以下条件: 1、车祸事故发生后,应当保持冷静,记录肇事者的车牌号码,及时报警; 2、警方保护现场,扣留肇事者车辆; 3、根据事故造成受害者的伤情程度,受害者可以到伤残鉴定机构做伤残评定; 4、受害者

    4,046 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?