您的位置:法师兄 > 专业问答 > 工程索赔书需要包含哪些内容?

工程索赔书需要包含哪些内容?

2024-11-17 16:50

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

四川在线咨询顾问团

2024-11-17回复

专业分析:

1. 不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的索赔 在施工过程中,可能会遇到一些实际的自然条件比招标文件描述的更为困难和恶劣,例如自然灾害(如地震、海啸、水灾等)或者人为障碍,这些困难条件增加了施工难度,导致施工单位必须投入更多的资金来进行工作。不可抗力指的是在施工过程中无法预见或克服的自然灾害,例如地震、海啸、水灾以及国家政策变化等。 2. 发包人违约引起的索赔 发包人违约通常表现为未能为承包人提供约定的施工条件,或者未按照合同约定的期限和数额付款等。此外,如果监理人未能按照合同约定完成工作,例如未能发出图纸、指令等,也可以视为发包人违约。 3. 合同错误引起的索赔 如果合同条款不完整、存在错误或者矛盾,例如设计图纸、技术规范等方面的错误,都可能导致索赔的发生。 4. 合同变更引起的索赔 如果发包人提出工程延期、加速或工程终止的合同条件发生变化,导致承包人的利益受损,那么承包人可以向发包人提出索赔。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

丰培铭律师

天津东方律师事务所

(1)人工费。索赔费用中的人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用过法定工作时间加班劳动定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。 (2)材料费。材料费的索赔包括:由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费于客观原因材料价格大幅度上涨于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费,以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善,造成材料损坏失效,则不能列入索赔计价。 (3)施工机械使用费。施工机械使用费的索赔包括:由于完成额外工作增加的机械使用费承包商责任工效降低增加的机械使用费于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算,如系租赁设备,一般按实际租金和调进调出费的分摊计算系承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因台班费中包括了设备使用费。 (4)分包费用。分包费用索赔是指分包商的索赔费,一般也包括人工、材料、机械使用费的索赔。分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔款总额以内。 (5)现场管理费。索赔款中的现场管理费是指承包商完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费,包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。 (6)利息。在索赔款额的计算中,经常包括利息。利息的索赔通常在下列情况中发生:拖期付款的利息、错误扣款的利息。 (7)总部(企业)管理费。索赔款中的总部管理费主要指的是工程延期期间所增加的管理费。包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及总部领导人员赴工地检查指导工作等开支。 (8)利润。一般来讲,由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔,承包商可以列入利润。但对于工程暂停的索赔,由于利润通常是包括在各项实施工程内容的价格之内的,而延长工期并未影响削减某些项目的实施,也未导致利润减少。

刘伟长律师

广东天穗律师事务所

索赔意向通知书的内容包括: 1、索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况描述; 2、索赔事件的发展动态; 3、索赔依据和理由; 4、索赔事件对工程成本和工期产生的不利影响。

律师普法更多>>
  • 工程施工阶段主要工作内容包含哪些
    工程施工阶段主要工作内容包含哪些

    工程施工招标一般划分为招标准备、招标实施和定标签约三个阶段。招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作,包括成立招标机构、办理项目审批手续、确定招标方式、划分标段及选择合同计价方式、申请招标、编制招标相关文件等

    2024.06.02 46
  • 工程工期索赔包含哪里
    工程工期索赔包含哪里

    1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。 2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。 3、没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付

    2023.02.23 23
  • 行政赔偿复议申请书要包含哪些内容
    行政赔偿复议申请书要包含哪些内容

    (1)行政复议申请书的首部应写明申请人和被申请人的基本情况。 (2)复议书中应写明申请人知道行政机关作出具体行政行为的日期和争议的具体行政行为。 (3)写明申请复议的目的、要求。 (4)事实与理由是行政复议申请书的核心部分,这部分应写明三方

    2024.06.24 17
专业问答更多>>
  • 建筑工程索赔报告包含的内容有哪些,如何索赔?

    施工索赔的内容有经济索赔和工期索赔。即要求对方偿付一定的费用或要求业方允许延长原合同期限,作为非承包商原因造成工期延误的补偿。而在实际工程中,往往同一索赔事项既有经济索赔又有工期索赔。想得到索赔款额的

    2023-11-10 15,340
  • 工程工期索赔包含哪里

    1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。 2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。 3、没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的

    2024-08-25 15,340
  • 工程施工包括哪些内容包含什么

    建设工程施工合同的主要内容包括以下几项: 1、工程范围。 2、建设工期。 3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间,影响着后续工程的开工,制约

    2024-08-28 15,340
  • 索要工程款的方法包含哪些呢

    索要工程款,协商不成只有诉讼,建议诉讼:写诉状,带着,到对方住所地或者工程地的人民法院起诉解决。判决生效后强制执行。根据《中华人民共和国》第二十一条对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告

    2022-09-03 15,340
法律短视频更多>>
  • 工程结算内容包括哪些内容 01:16
    工程结算内容包括哪些内容

    工程结算,是指企业或者单位按承包工程实现的工程价款结算收入,还有向发人包单位收取的除工程价款以外的各项款项。 当事人对工程量有意见的,根据施工过程中形成的签证等来进行确认。如果承包人可以证明发包人允许其施工,但不能提供签证文件证明工程量发生

    5,179 2022.04.15
  • 工程质量事故处理报告包含哪些主要内容 01:38
    工程质量事故处理报告包含哪些主要内容

    工程质量事故处理报告应包括以下内容:第一项是事故发生的时间、地点、工程项目名称。第二项是事故发生的简要经过、伤亡人数和初步估计的直接经济损失。第三项是事故原因的初步判断和事故结论。第四项是事故发生后采取的措施及事故控制情况。第五项是事故报告

    7,409 2022.05.11
  • 工程项目管理的内容有哪些 01:15
    工程项目管理的内容有哪些

    工程项目管理的主要内容有: 1、业主的项目管理,包括项目决策和实施阶段的各个环节,也即从编制项目建议书开始,经可行性研究、设计和施工,直至项目竣工验收、投产使用的全过程管理; 2、工程建设总承包单位的项目管理,在设计、施工总承包的情况下,业

    3,794 2022.11.21
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?