施工合同中关于索赔的方式是什么
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
施工合同索赔方式是怎样的? 1、承包人提出索赔申请。索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知。 2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。 3、工程师审核承包人的索赔申请。工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。工程师在28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。 4、当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。 5、工程师与承包人谈判达不成共识时，工程师有权确定一个他认为合理的单价或价格作为最终的处理意见报送业主并相应通知承包人。 6、发包人审批工程师的索赔处理证明。 7、承包人是否接受最终的索赔决定。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
工程价款的数额是非常巨大的，在工程价款结算的时候，一定要按照合同约定的数额和计算方式仔细结算，若有差错，最好的数额就会相差很大，一方就会不服最后的结果，还可能因此对薄公堂。在实践中，建筑工程合同款应当在签订施工合同的时候就确定好，如果工程竣工后双方就工程款产生了纠纷的，可以私下协商调解，如果协商调解不成的，可以诉诸法院让法院裁决。
-
关于无效合同的处理方式是什么一、合同被确认无效后当事人依据该合同所取得的财产应当返还给对方。 二、合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此所遭受的经济损失。如果双方均有过错，那么各自承担相应的责任。
2021.01.01 124 -
施工索赔的原因是什么施工索赔的原因具体如下： 1、法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。 2、非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。《民法典》第八百零三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备
2021.04.28 372 -
施工中提出哪几方面的索赔施工中提出的索赔包括人工费、材料费、施工机械使用费、分包商的索赔费、现场管理费、利息（一般按照中央银行贴现率加三个百分点的利率）、总部（企业）管理费、利润损失。当事人可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期，根据索赔工期确定索赔费用。
2021.01.05 102
-
求助大家关于施工合同索赔方式和索赔手续有什么具体问题了
一下就是我为你整理的关于施工合同索赔方式问题的回答，仅供参考！ ①承包人提出索赔申请。索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知。 ②发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出补偿经济损失和(或)延
2022-07-29 15,340 -
什么是建设工程施工合同中甲方索赔的情形
1、发包人违约，包括发包人和工程师没有履行合同责任，没有正确地行使合同赋予的权力，工程管理失误，不按合同支付工程款等。 2、合同错误，如合同条文不全、错误、矛盾、有二义性，设计图纸、技术规范错误等。
2023-07-20 15,340 -
关于工程索赔方式有哪些
进行工程索赔的方式有：受害人一般有三方可以索赔，分别是工程质量索赔、工程进度索赔和工程保修款。其中，承包人、实际施工人员是共同被告，共同承担质量方面的连带责任。
2023-06-16 15,340 -
关于索赔的理赔方式谁来举证
工伤赔偿标准和计算方法是由《工伤保险条例》以及所在省、自治区、直辖市的工伤保险条例明确规定的。确定具体的伤残等级才能确定相应的赔偿标准。发生工伤首先应当申请工伤认定：职工发生事故伤害，用人单位应在三十
2022-10-18 15,340
-
01:14
施工索赔注意事项是什么施工索赔的注意事项如下： 1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔，索赔的民事诉讼时效为三年； 2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现； 3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分
529 2023.04.20 -
01:02
工程施工索赔要注意什么施工索赔需注意：索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现。施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为
431 2022.05.26 -
00:55
格式合同中的格式条款是什么格式条款又称为标准条款，是指当事人为了重复使用而预先拟定、并在订立合同时未与对方协商的条款。条款与普通条款相比，具有不可比拟的优势，比如它可以降低交易成本、提高交易效率，可以明确分配风险、增进交易安全，便于国家宏观调控等等，但同时其自身也存
1,945 2022.04.17
