水利工程建设项目施工招标投标管理规定第29条包含些什么内容?
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
投标文件的内容应符合招标书的要求，主要应包括： 1、投标书综合说明，工程总报价； 2、按照工程质量清单填写单价分析、单位工程造价、全部工程总造价、三材用量； 3、施工组织设计，包括选用的主体工程和施工导流工程施工方案，参加施工的主要施工机械设备进场数量、型号清单； 4、保证工程质量、进度和施工安全的主要组织保证和技术措施； 5、计划开工、各主要阶段（截流、下闸蓄水、第一台机组发电、竣工等）进度安排和施工总工期； 6、参加工程施工的项目经理和主要管理人员、技术人员名单； 7、工程临时设施用地要求； 8、招标文件要求的其他内容和其他应说明的事项。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
1.为加强水利工程建设项目招标投标工作的管理，规范招标投标活动，根据《中华人民共和国招标投标法》和国家有关规定，结合水利工程建设的特点，制定本规定。 2.本规定适用于水利工程建设项目的勘察设计、施工、监理以及与水利工程建设有关的重要设备、材料采购等的招标投标活动等。
为加强水利工程建设项目招标投标工作的管理，规范招标投标活动，本规定适用于水利工程建设项目的勘察设计、施工、监理以及与水利工程建设有关的重要设备、材料采购等的招标投标活动。
-
工程建设项目招标公告包括什么内容招标公告或者投标邀请书应当至少载明下列内容： 1.招标人的名称和地址； 2.招标项目的内容、规模、资金来源； 3.招标项目的实施地点和工期； 4.获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间； 5.对招标文件或者资格预审文件收取的费用； 6.对
2020.07.28 234 -
工程建设项目招标公告包括哪些内容工程建设项目招标公告包括下列内容： 1、工程项目招标人的名称与地址； 2、招标工程项目的规模、内容及其资金来源； 3、招标项目的实施地点、工期； 4、获取招标或资格预审文件的时间、地点； 5、招标或资格预审文件收取的费用； 6、投标人的资质
2020.03.06 234 -
附件工程建设项目施工招标投标办法工程合同履约担保金额是，招标人和中标的投标人在签订合同后，即成为接受承包人和承包人。承包人必须向接受承包人提供银行开立的履约保函，金额一般为合同金额的10％－15％，以确保承包人按合同条款履约。
2020.09.14 338
-
水利工程建设项目施工招标投标管理规定第29条什么内容?
投标文件的内容应符合招标书的要求，主要应包括： 1、投标书综合说明，工程总报价； 2、按照工程质量清单填写单价分析、单位工程造价、全部工程总造价、三材用量； 3、施工组织设计，包括选用的主体工程和施工
2022-09-14 15,340 -
水利工程建设项目施工招标投标管理规定第17条包含些什么内容?
施工招标文件应包括下列主要内容： 1、工程综合说明（包括水文地质条件、建设项目内容、技术要求、质量标准、现场施工条件、建设工期等）； 2、投标邀请书； 3、投标须知； 4、投标书格式及其附件； 5、工
2022-09-14 15,340 -
水利工程建设项目施工招标投标管理规定第11条包含些什么内容?
单位应当具备下列条件： 1、是依法成立并具有法人地位的事业和企业组织或是代表项目法人对工程建设进行管理的建设单位； 2、有与组织招标项目相适应的经济、技术、法律、管理人员； 3、有组织编制招标文件的能
2022-09-15 15,340 -
水利工程建设项目施工招标投标管理规定第六条包含些什么内容?
水利部重点建设项目施工招标投标工作由水利部建设司直接管理或委托流域机构进行管理，其主要职责是： 1、组织审查招标单位或投标代理机构的资格； 2、组织审查招标申请书和招标文件； 3、组织审查资格预审文件
2022-09-15 15,340
-
01:15
工程项目管理的内容有哪些工程项目管理的主要内容有： 1、业主的项目管理，包括项目决策和实施阶段的各个环节，也即从编制项目建议书开始，经可行性研究、设计和施工，直至项目竣工验收、投产使用的全过程管理； 2、工程建设总承包单位的项目管理，在设计、施工总承包的情况下，业
3,052 2022.11.21 -
01:06
什么是工程项目管理工程项目管理是工程项目管理企业按合同约定，协助业主与工程项目的总承包企业或勘察，设计，供货，施工等企业签订合同，并受业主委托监督合同的履行，对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。建筑工程监理应当依照法律，行政法规及有关的技术
1,430 2022.05.27 -
00:55
建设工程施工合同纠纷管辖怎么确定关于建设工程施工合同纠纷的管辖权确定，有如下两种不同的情形： 1、合同约定存在有效仲裁条款的，依法属于《民事诉讼法》第一百二十四条，双方当事人达成书面仲裁协议申请仲裁、不得向人民法院起诉，人民法院应当告知原告向仲裁机构申请仲裁的情形，该案应
599 2022.04.15
