土方工程发包合同应该怎么写
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
甲方：乙方：由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严格遵守。 一、工程地点及名称 1、工程地点： 2、工程名称： 二、承包内容价款以及工期 1、承包内容污水站全部土建工程 2、工程造价一次性包死。 3、工程工期：自开工内完成承包全部承包内容。 三、付款及质量 1、污水地底板验收合格后付30%，主体验收合格后付至70%，发包方进行竣工验收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。 2、工程质量：合格 四、甲方责任：帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方提供施工图纸并交底。 五、乙方责任，严格按照施工图及相关规范进行施工，必须遵守安全文明施工相关规定，承担因为安全和质量造成的责任和费用。 六、保修期及质保金。 1、保修期：发包方竣工验收后日历天共计六个月。 2、质保金：承包总价的10%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。 4、合同生效日期：合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付清自行失效。甲方：乙方：签字：身份证号：日期：日期
对内容有疑问，可立即反馈反馈
简单土方工程承包合同范本需要写清楚以下条款： 1、承包合同当事人的姓名（名称）、性别、年龄、地址等身份信息； 2、合同的标的、范围、建设工期、工程期限起止时间节点、工程质量、工程造价、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围等主要内容； 3、合同的违约责任以及争议解决方式等。
简单土方工程承包合同范本的书写方式：首先，应当写明承包合同当事人的姓名（名称）、性别、年龄、地址等身份信息。其次，写明标的、范围、建设工期、工程期限起止时间节点、工程质量、工程造价、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围等主要内容。最后，写明违约责任、争议解决方式等。
-
承包个人土地合同应该怎么写承包个人土地合同应写明土地的面积、位置；土地用途及承包形式；土地的承包经营期限；地上物的处置；承包金及交付方式；发包方、承包方详细信息；甲乙双方的权利和义务；合同的转包情况；合同的变更和解除；违约责任；合同纠纷的解决办法等相关条款。
2020.04.28 138 -
发包方拖欠承包方工程款应该怎么办发包方拖欠承包方工程款首先双方应本着互谅互让的原则尽量协商和解，达成一致后可以签订还款计划书；协商不成时可以向工程所在地法院或合同约定的仲裁机构提起诉讼或申请仲裁，根据生效的法律文书，向法院申请强制执行。
2021.04.11 210 -
厂房建筑工程承包合同应该怎么写厂房建筑工程承包合同应该写明以下内容： 1、发包方和承包方的名称和住所； 2、工程承包方式； 3、厂房的地点、面积、建设方式； 4、工程价款； 5、验收标准； 6、合同履行期限； 7、违约责任等。
2021.02.06 143
-
承包土方工程合同怎么写
想知道承包土方工程合同应该怎么写的朋友可参考以下内容： 承包人（以下简称乙方），经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。 二、承包方式：包挖、包运
2022-06-28 15,340 -
挡土墙工程承包合同应该怎样写?
发包人（全称）：承包人（全称）： 一、工程概况； 二、承包内容及承包方式； 三、乙方必须按甲方提供的图纸施工，如有变更必须经由甲方出示变更条方可施工； 四、甲乙双方的权利与义务； 五、工程量的确认；
2022-07-14 15,340 -
工程合同上发包方违约，发包方起诉应该怎么办
如果工程合同发包人违约，承包人可以要求违约发包人承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。 工程合同约定违约金的，承包人可以要求对方按照约定支付违约金；违约金金额没有约定的，承包人可以要求对方按
2021-11-21 15,340 -
工程分包合同应该怎么写
(以下简称乙方)甲乙双方经友好协商，乙方为在开发区设立公司而租用甲方房屋，并就此租房事宜达成有这些协议：费用，由乙方承担。七、在承租期间，未经甲方同意，乙方无权转租或转借该房屋;不得改变房屋结构及其用
2022-03-27 15,340
-
01:07
合伙包工程合同怎么写合伙包工程合同应当这样写：1、合伙的项目情况，以及场所的地点在哪里；2、合伙的经营范围；3、合伙人的相关信息，包括其姓名、性别、住所和联系方式；4、合伙人的出资金额，以及出资方式，还是缴纳出资的时间；5、双方关于利润的分配方式，还有亏损后如
1,826 2022.05.11 -
01:17
建筑工程施工承包合同怎么写工程承包合同写法如下：首先需要写明甲乙双方的姓名，写上经过双方协商，乙方愿意承接甲方的工程。然后写明工程的概括、承包的相关方式、工程的范围以及质量要求。其次可以写清楚合同价款，付款的相关方式。最后写上工程的相关期限，在结尾的部分可以写上双方
820 2022.04.25 -
00:47
发包方拖欠工程款怎么办发包方拖欠工程款的，承包方可以采取以下的方式维护自身的合法权益：首先，根据我国《民法典》第八百零七条的规定，如果建筑工程合同的发包人没有能力承担债务的，那么应当对承包人的工程款优先清偿，顺序优先于抵押权和其他的债券。其次，双方可以就工程款事
1,213 2022.04.17
