装饰装修工程交易合同
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
发包方：_____(以下简称“甲方”)与承包方：_____(以下简称“乙方”)为维护双方的权益，根据现行的法律、法规和规章，结合本工程的具体情况，签订本合同，并遵照执行。 第一章合同背景 第一条施工地点位于_____市_____区_____路_____弄_____号_____室，(以下简称“该房屋”)。该房屋竣工验收合格，并已交付使用。 第二条甲方委托乙方施工，使房屋安全、卫生、美观、适于居住、方便生活、令人心情愉悦。 第二章施工单位资格 第三条乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当立即返还甲方已支付的费用，并赔偿乙方损失。 第四条本合同签订前，乙方应向甲方出示《营业执照》、《资质证书》原件。 第三章施工内容 第五条该房屋属_____结构，房型为_____房_____厅_____厨_____卫，建筑总面积为_____平方米;施工的是其中的_____房_____厅_____厨_____卫，施工面积为_____平方米。详见作为本合同附件 (一)的《房型图》中红线匡定部分。 第六条施工内容和做法说明如下(不够可附页)： (一)厅：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____; (二)房：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____; (三)厨：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____; (四)卫：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____; (五)其他：地面部分_____，墙面部分_____，天棚部分_____，门窗部分_____，其他_____;前款没有说明的，依作为本合同附件 (二)的《装修施工图》确定。 年月日
对内容有疑问，可立即反馈反馈
装修装饰工程承包合同应当包含以下内容：必须写明合同双方的基本情况，以及工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量；工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。
属于。房屋装饰装修工程属于建设施工范畴之内，是建设合同的一部分。建设合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设合同包括工程勘察、设计、施工合同。
-
装修装饰工程承包合同该怎样写装修装饰工程承包合同需要写明当事人身份信息与联系方式、装修工程的实施内容、装修工程的地点面积、装修工程的实施期限、装修费用、施工依据、竣工质量验收标准、废弃物的清运与处置、禁止行为和注意事项、违约责任等。
2021.01.11 215 -
装修装饰工程承包合同该怎么写装修装饰工程承包合同： 一、首先写明甲方与乙方信息; 二、根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方在平等自愿的原则上，经协商一致，签订本合同; 三、具体内容：承包范围承包价格工程量计量方式等; 四、结尾：双方签字盖章生效。
2021.01.01 163 -
装修装饰工程承包合同该如何写装修装饰工程承包合同： 一、首先写明甲方与乙方信息； 二、根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方在平等自愿的原则上，经协商一致，签订本合同； 三、具体内容：承包范围承包价格工程量计量方式等； 四、结尾：双方签字盖章生效。
2021.03.02 154
-
家庭装修合同装饰工程施工合同装饰办？
房屋建筑、市政、园林绿化、房屋修缮、仿古建筑、轨道交通。 所附详细的专业： 工程承包范围 承包人应完成以下工程内容： 1、土石方工程：□土石方□基坑支护 2、地基与基础工程 3、主体工程 4、电气工程
2022-06-22 15,340 -
工程装饰装修合同范本
正规的装修合同一般要包括这些项目：工程概况、工程监理、施工图纸、发包人义务、承包人义务、工程变更、材料的提供、施工工艺、质量标准、工期延误、工程验收和保修、款项支付方式、合同争议解决等项目。
2022-08-12 15,340 -
装饰工程装修合同如何写
工程装修合同应该书写清楚胡装修的材料标准、装修房屋所在位置、装修的时间、费用以及其他要求。其中明确装修材料的质量标准十分重要。
2022-05-25 15,340 -
装修装饰工程承包合同范本
承包方（简称乙方）：（施工工程队负责人）身份证：联络方式：家庭住址：第一条工程概况 1．装潢施工地点： 2．住房结构：砖混结构；房型__房__厅__套，建筑面积约__平方米。 3．承包方式： 甲方住房
2022-02-27 15,340
-
01:04
发生装修工程合同纠纷要怎么处理出现了装修纠纷，如果双方可以心平气和地协商，承担该承担的责任，纠纷就可以被解决。如果协商不成，也可以到法院诉讼或到仲裁委仲裁。这两种方法各有优缺点，到法院起诉的好处是对一审不服，当事人还可以上诉。但缺点是法院审理期限比较长。选择仲裁的好处是
1,032 2022.04.17 -
01:34
装修合同注意事项装修合同在签订和履行的过程中，应注意的事项包括： 1、装修公司是否具有相关的资质和能力履行合同。我们在确定装修公司时，应尽量与正规的有营业执照的装修公司签订装修合同，私人施工队没有合法的经营资质，如果合同履行中发生任何事故或财产损失，向私人
3,942 2022.04.15 -
01:14
装修合同违约怎么办装修合同违约的解决方法如下： 1、与经营者协商解决，能选择继续履行就选择继续履行，采取补救措施，并让违约方承担一定的赔偿责任； 2、一方严重违约，另一方具备单方解除权时，应当及时发出书面的解除通知；如果双方在合同中约定了违约金的，应当按照约
5,420 2022.10.03
