设备转让合同撰写指南

（一）股权转让合同纠纷而提起的诉讼的当事人确定问题 1、对股权转让合同的违约之诉，因主要针对的是民法典律关系，所以，应当以股权转让合同的签订人，即股权的转让人和受让人作为原告或被告另外，在涉及办理股权工商变更登记等事项方面还涉及利害关系人公司，所以，还可以将公司列为第三人参加诉讼。 2、对股权转让合同的无效和撤销之诉，主要是因为公司其他股东认为股权转让合同违法、违反《公司章程》并且损害其股东利益（如优先购买权等）而提起的诉讼，此类诉讼的原告应当是认为自己权益受到侵害的公司其他股东，被告应当是股权的转让人和受让人。若股权转让合同的受让人认为股权转让方存在违法、违规或欺诈等情形，也可以直接以自己为原告、以转让方为被告，提起请求确认股权转让合同无效或撤销股权转让合同的诉讼。对股权转让合同的无效和撤销之诉，我们认为，公司不宜作为诉讼当事人参加诉讼，因为公司不是股权转让合同的一方当事人，而且实际受公司某一股东（一般是控股股东）所控制，如果允许公司作为当事人（尤其是原告）提起股权转让合同的无效和撤销之诉，很容易造成一方股东或公司管理人员假借公司之名滥用诉权。 3、股权转让合同生效后，若公司或公司其他股东不给提供股权工商变更登记的手续而产生的纠纷，股权转让合同的受让人可以单方作为原告或与转让方一起作为共同原告提起侵权之诉，被告方应为有义务办理工商变更登记的公司或提供协助义务的公司其他股东（若公司其他股东存在不行使优先购买权、也不参加作出股权转让的股东会决议等情形）。在股权转让合同的受让人单方作为原告且以公司为被告提起诉讼时，如果涉及工商变更登记外股权转让事宜的，还可以将股权转让人列为第三人参加诉讼。 （二）因公司增资扩股而引发纠纷的诉讼当事人确认问题。 公司增资扩股往往会导致部分股东的持股比例减少，股权被稀释或公司控制权发生转移的结果，而且此种情况下，往往是控制公司的股东以自己名义或公司名义与公司部分股东或第三人签署出资或投资协议而且在一般情况下，按照公司章程内容规定，公司进行增资扩股还必须召开股东会以股东会决议形式进行通过。所以，公司增资扩股可能会引发两种诉讼：一种是对增资扩股持异议股东作为原告所提起的诉讼，我们认为，就此种诉讼而言，被告方应当是公司和在关于增资扩股的股东会决议上签字的公司其他股东，还包括公司增资扩股协议的签订人（其中一方签订人可能是公司）。另一种诉讼是围绕增资扩股协议的履行而发生的诉讼，此种诉讼的双方当事人应当是增资扩股协议的签订人，若公司不是增资扩股协议的签订人，还可追加公司为第三人参加诉讼。 （三）因假冒公司股东签名非法转受让公司股权而引发的诉讼当事人确定问题。 假冒公司股东签名非法转受让公司股权，往往是指“以非法占有为目的，公司负责人员利用职务之便，直接将公司或企业的股权转移到自己个人名下或者自己指定的人员（包括虚构的人员）名下的行为”。主要存在两种诉讼方式： 第一种方式，主张确认股权转让合同无效的方式。 第二种方式，主张确认针对股权转让所作出的股东会决议无效的方式。 （四）因工商行政管理部门对公司股权进行了错误登记或对应当进行工商变更登记而不予登记或擅自将公司股东权益进行变更登记而引发诉讼的当事人确定问题。 首先需要说明的是：与前三类诉讼性质所不同的是，因工商行政管理部门对公司股权进行了错误登记或应当进行工商变更登记而不予登记或擅自将公司股东权。

发包方：（以下简称甲）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包方：（以下简称乙）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 一、协议内容：甲委托乙对甲需装修的店内装饰进行设计及施工。 二、乙按甲书面确认的装饰方案即由其提供的设计资料进行施工（设计方案包括平面图、电气施工图、施工布置图、附件施工要求及施工工艺流程表等）。 三．甲的权利和义务 甲的权利 1、甲有权对不符合甲设计意图的地方要求返工的权利； 2、对乙装修过程中的重大质量问题，甲除有要求乙赔偿的权利外，还有终止合同的权利。 甲的义务 1、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙能够顺利进场施工，除法律、法规和规章规定应当有乙办理的手续外。 四．乙的权利和义务 （一）乙的权利 1．乙有按时取得劳动报酬的权利，甲应按合同约定的付款方式支付装饰款。 （二）乙的义务 1、施工中严格执行安全施工规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。 2、未经甲同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑机构及各种设备管线。 3、对于施工过程中的有关事项（如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等）需要甲确认的，应当及时并给予其必要的准备时间。 4、自甲交付乙之日起，乙应协助甲保管施工现场各类物品，严格执行有关施工现场管理的规定，工程完工后负责清扫施工现场。 5、严格按甲要求施工，乙有义务凭其丰富的经验向甲提供建设性意见供甲参考，直至甲满意； 4．爱惜甲原材料，精打细算，如因故意造成原材料的浪费、短少由乙负责赔偿； 5．精心施工，认真负责，质量要求：具体质量要求参照甲提供图纸要求的施工质量；施工质量要符合设计要求和国家规范标准。 五、工程内容及合同金额： 1、工程内容及单价按甲乙双方认定的装饰实际项目计算。 2、合同预算金额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本协议装饰预算金额为人民币：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（大写） 本协议装饰预算金额为人民币：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（小写） 在施工过程中为了更好体现装饰效果，合理利用资源，如遇材料变更，施工工艺变更等事项，乙应及时向甲提出建议，并得到甲的认可。可对相应装饰预算总金额进行浮动，不得超出预算金额的20％，超出部分友好协商。 六、关于工程价款及结算 1、合同生效后，发包人按约定，直接向承包人支付工程款： 第一次总工程款的70％，即工程开工起支付＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。 第二次总工程款的25％，即各部件装配结束支付＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。 第三次总工程款的5％，即保洁工程结束支付＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。 七、协议工程完成期限： 1、本工程施工期限自＿＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日起至＿＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日止。 2、因甲及其代理人（代表）原因（物料供应不及时、不按期支付工程款等）导致工期延误的，工期顺延。因乙及其代理人（代表）原因导致工期延误的，工期不予顺延。 八、关于材料供应和保管 1、对一方提供的任何材料和设备，如不符质量要求或规格有差异的，对方有权要求更换，提供方应当予以更换。由此造成的费用曾加部分，有提供方承担。 2、材料和设备进场后，统一由乙负责保管和使用，如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损失或者丢失，应当由乙负责，施工过程中的正常消耗除外。 九、关于质量和验收 1、工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。 2、由于甲擅自指挥乙所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量，由甲自行负责。由乙负责返工的，返工费费用由甲负责。 3、乙承诺自竣工日期起，为工程项目保修1年，终身维护。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。 2、提供符合施工要求的水源、电源。 3、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认。 4、按照约定的期限支付工程费。 十、违约责任： 1、甲在乙施工过程中发现有重大质量问题或乙在设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目，然后在施工过程中要求增加并抬高单价，甲乙双方在协商不成功的条件下，甲有权中止合同，合同中止后，乙应该赔偿甲30％的违约金作为甲另找装饰公司的损失，而已经完工的合格工程量甲可按装饰预算单价支付给乙。除此类原因外，甲未经乙同意不得终止合同，否则甲必须赔偿乙总工程款的30％作为违约金； 2、乙未经甲同意中止合同，则乙必须赔偿甲总工程款的30％作为违约金，并退回已经预付的所有款项。而战争及自然灾害的因素、法律、国家政策等不可抗力等原因造成协议无法履行除外。本协议未完善之外、双方友好、平等协商解决，如协商不成按本合同及民法典及相关的法律法规处置。 3、若由于甲未能按协议规定的日期交付工程款给乙，或由于甲原因或因停电、停水造成的误工，则工期顺延。 4、本工程有部分材料为甲购买，此类材料的质量不在乙的保修范围内，但乙有义务凭其丰富的经验向甲提供建设性意见供甲参考直至甲满意；如因甲拖欠此类材料造成的误工，则工期顺延。 5、工程期间，装饰押金为甲支付，办理出入证等工程所使用的水电费用由甲负责，本协议共2页一式二份，甲乙双方各执一份。 甲（发包方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿乙（承包方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话（或手机）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话（或手机）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 确认日期：＿＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日