您的位置:法师兄 > 专业问答 > 拖欠工程款造成的停工损失到底谁负责?

拖欠工程款造成的停工损失到底谁负责?

2023-07-25 15:01

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

海南在线咨询顾问团

2023-07-25回复

专业分析:

拖欠工程款停工损失由建设方负责。 建设工程合同约定,建设方按照工程进度支付工程价款的,建设方超过约定的支付时间不支付工程进度款,承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付。建设方不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

如果发包人拖欠工程款,工人停工造成损失的,由发包人负责。承包人可以顺延工程日期,并请求发包人赔偿停工、窝工等损失。停工损失是由过错方负责,如果各当事人均有过错的,按各自的过错程度担责。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

拖欠工程款停工损失由发包人承担违约责任。根据法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

律师普法更多>>
  • 拖欠工程款停工损失具体由谁负责
    拖欠工程款停工损失具体由谁负责

    拖欠工程款停工损失具体是由发包人负责。根据法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

    2021.04.07 138
  • 造成员工损失由谁负责
    造成员工损失由谁负责

    用人单位可按照合同的约定要求其赔偿经济损失。

    2020.10.26 228
  • 故障停电造成的损失谁负责
    故障停电造成的损失谁负责

    故障停电造成的损失一般由供电企业承担。双方当事人可以就赔偿的具体金额进行协商,如果当事人不愿意协商或者协商不了的,可以申请调解,还可以根据仲裁协议申请调解,或者直接向人民法院起诉。

    2021.12.30 1,486
专业问答更多>>
  • 拖欠工程款停工损失谁负责

    拖欠工程款停工损失由建设方承担。 1、建设工程合同约定,建设方按照工程进度支付工程价款的,建设方超过约定的支付时间不支付工程进度款,承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要

    2022-06-23 15,340
  • 拖欠工程款停工损失谁负责?

    拖欠工程款停工损失由建设方承担。 1、建设工程合同约定,建设方按照工程进度支付工程价款的,建设方超过约定的支付时间不支付工程进度款,承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要

    2022-11-15 15,340
  • 拖欠工程款造成损失时应该由谁负责?

    对于恶意拖欠工程款的行为,发生在任何人的身上都会为此而苦恼。但是不管情况再怎么复杂,我们都需要采取有效的措施积极的去维护自己合法权益。那么,恶意拖欠工程款该怎么办呢?我相信你对这个问题产生浓厚的兴趣。

    2022-11-15 15,340
  • 拖欠工程款停工损失哪个负责

    合同约定,建设方按照工程进度支付工程价款的,建设方超过约定的支付时间不支付工程进度款,承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包

    2022-08-23 15,340
法律短视频更多>>
  • 遇到拖欠工程款怎么办 01:14
    遇到拖欠工程款怎么办

    遇到拖欠工程款,可以通过以下方式来维权: 1、和对方进行协商。协商的方式有很多,可以是口头的,也可以是书面的,还可以委托律师代为协商; 2、在协商不成的时候就要收集证据,保全证据; 3、向法院申请支付令或者提出诉讼; 4、如果债务是有保证人

    486 2023.01.04
  • 工程拖欠工程款怎么办 01:11
    工程拖欠工程款怎么办

    工程拖欠工程款的,当事人可以通过协商的方式要回工程款,也可以通过起诉的方式要回工程款。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定可知,起诉需要向法院提交起诉状和相关证据材料,法院在正式立案前会先组织双方当事人进行调解,如果能达成调解的,则法

    708 2022.04.25
  • 包工头拖欠工程款怎么办 00:51
    包工头拖欠工程款怎么办

    包工头拖欠工程款的,可通过投诉、仲裁或提起诉讼等途径解决,具体如下: 1、用人单位拖欠工资的,劳动者可以到当地的劳动监察大队进行投诉,由其责令用人单位支付工资; 2、劳动者也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,对仲裁裁决不服的,可以向人民

    1,119 2022.11.21
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?