请问如何写建筑工程单做工合同？
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
热门城市：梅州律师中山律师山南律师吉安律师眉山律师永州律师忻州律师安庆律师淮北律师茂名律师建筑工程是一个整个的大的工程，有的小施工队会选择包一块来做，然而还有一部施工队会选择整个工程里面的一项，比如做地基，做外墙，只做一项就属于单做工，那么今天小编为你讲解一下建筑工程单做工合同。建筑工程单做工合同甲方：xxxxxxxxxx乙方：甲、乙双方经协商，就甲方xxxxxxxxxx施工事宜，达成如下一致：一、乙方为甲方的建筑工程进行施工，仅含.二、工程概况：1、工程名称：xxxxxxx2、工程地点：xxxxxxx3、工程施工范围：和。三、工程价格：----元/平方米，部分元/平方米面积按实际测量为主等等，自乙方进入施工现场、具备开工条件后开工并连续施工至工xx月xx日。四、工程款的支付时间、方式：工程完成前付清工程款的-----%，尾款------年---月----日内结清。五、乙方按照国家现行施工及验收规范进行施工，负责保证工程质量，并按合同约定时间开工，按正常工期完成施工。六、甲方负责办理或提供些。如因甲方原因造成乙方不能按时开工，由此产生的损失由甲方承担。七、工程施工期间，甲方所有提供给乙方使用，但因乙方操作不当导致的损坏由乙方自行负责并。八、未尽事宜，双方经协商后以书面形式确定。九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。十、本合同一式两份，双方各执一份。发包方，甲方：蒲江县鹤山镇单沟村承包方，乙方：成都市蒲江县第三建筑有限责任公司
对内容有疑问，可立即反馈反馈
建筑工程合同签订审核流程： 1、公司合同预算部严格按照招标文件相关条款、参照建设部印制的示范文本起草建筑安装施工合同，参与合同谈判，组织会签;参加对合同履行的评价。 2、合同预算部负责合同的商务条款，确认待签合同与审批调整建议的一致性; 3、工程部负责审核工程合同的各项技术条款; 4、物质采购部负责审核工程合同的各种材料（设备）采购与供应条款。 5、财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。 6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关条款。 7、主管领导负责合同整体审核。 8、总经理审定批准。
房屋建筑工程承包合同应写明发包人与承包人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任及索赔条款、保修责任等。
-
建筑工程建筑合同纠纷如何处理处理建筑工程合同纠纷如下：当事人可以按照平等互利的原则私下进行和解，和解不成可请第三方加以协商解决；协商不成时可以根据建设工程合同的约定交由指定机构进行仲裁，仍未解决的可以向人民法院提起诉讼。
2021.02.02 228 -
建筑工程合同怎么写?1、立项。由业务主管部门或建设单位提出项目建议书，对工程方案、选址、资源、资金筹措、经济效益提出初步设想，并报国家计划部门批准。 2、进行可行性研究。项目建议书被国家计划部门批准后，成立筹建委员会，委托有关机构对工程方案、选址、资源、资金筹
2021.02.18 408 -
建筑工程分包合同如何写？有效吗？建筑工程分包给个人合同是无效的。承包人从事建筑工程必须具有主体资格,即具有企业法人资格以及具有从事建筑行业的资质方可作为建筑工程承包合同承包方当事人,个人明显不得成为承包方。
2020.10.31 204
-
建筑工程合同如何写？
甲方：乙方：地址：地址：邮编：邮编：电话：电话：法定代表人（委托代理人）：法定代表人（委托代理人）：开户行：开户行：帐户：帐户：甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关
2022-08-24 15,340 -
如何写建筑工程施工合同
应该包含哪些内容？接下来，为大家解惑。目前我国的《建设工程施工合同》借鉴了国际上广泛使用的FIDIC土木工程施工合同条款，由国家建设部、国家工商行政管理局联合发布，主要由《协议书》、《通用条款》、《专
2021-09-03 15,340 -
建筑工程合同该如何写？
甲方：乙方：地址：地址：邮编：邮编：电话：电话：法定代表人（委托代理人）：法定代表人（委托代理人）：开户行：开户行：帐户：帐户：甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关
2022-08-22 15,340 -
小型建筑工程工程合同如何写
的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。
2022-08-23 15,340
-
00:51
无效建筑工程施工合同如何认定根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》的相关规定可知，在下列几种情形下订立的建设工程施工合同均认定为无效：第一，承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的。第二，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施
1,270 2022.04.15 -
01:03
建材建筑工程合同纠纷如何处理建筑行业发展迅猛，随之而来的建筑工程合同纠纷案件也越来越多。建筑工程合同纠纷案件法律关系复杂，存在许多的疑难问题。例如常见的非法转包。非法转包就是指的承包人在承包工程后，又将其承包的工程建设任务转让给第3人，转让人退出现场承包关系，受让人成
1,006 2022.04.17 -
01:02
建筑工程合同纠纷如何处理建筑行业发展迅猛，随之而来的建筑工程合同纠纷案件也越来越多。建筑工程合同纠纷案件，法律关系复杂，存在许多的疑难问题。建筑工程合同纠纷发生的原因有很多，例如资质挂靠现象突出，非法转包现象突出，资金管理漏洞突出等。以挂靠产生的建筑工程合同纠纷为
918 2022.04.17
