您的位置:法师兄 > 专业问答 > 工程延误违约怎么算双方各承担多少责任

工程延误违约怎么算双方各承担多少责任

2022-07-22 11:21

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

湖南在线咨询顾问团

2022-07-22回复

专业分析:

合同法第283条规定,界定工期违约责任主要看发包人是否按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。按前述规定,是否意味着出现前述情形承包人即可以顺延工期。在有关工期延误的情况发生后,承包人应在14天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告,工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不确认也不提出修改意见,即视为同意顺延工期。那么,在承包人未按该约定规定的期限提交报告的情况下,如以后发生争议,发包人追究工期延误责任。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张神兵律师

广东律参律师事务所

交通事故责任人要赔偿的费用包括:医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院生活补助费、营养费、残疾赔偿金(残疾者生活补助费)、残疾辅助器具费、被扶养人生活费。

丰培铭律师

天津东方律师事务所

合同工程发生延误,承包人应赔偿发包人由此造成的损失,并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。

律师普法更多>>
  • 工程延误违约金
    工程延误违约金

    合同工程发生延误,承包人应赔偿发包人由此造成的损失,并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。

    2021.02.28 176
  • 工程合同甲方违约应该怎样承担违约责任
    工程合同甲方违约应该怎样承担违约责任

    工程合同甲方违约应当承担违约责任,违约责任的承担方式主要有以下几种: (一)继续履行 继续履行,又称实际履行,是指债权人在债务人不履行合同义务时,可请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务。 (二)补救措施 补救措施是债务人履行合

    2021.01.13 287
  • 航班延误违约责任
    航班延误违约责任

    赔偿损失责任的归责原则采取的是过错推定的原则,即由承运人证明自己已经采取了一切必要措施或者不可能采取此种措施,但最终仍造成了旅客的损失,对此损失应承担赔偿责任。根据国际惯例,航班延误赔偿的内容只是实际经济损失,赔偿的范围一般包括:旅客在等候

    2021.02.25 199
专业问答更多>>
  • 建设工程合同各方如何承担违约责任

    签订建设工程合同后,双方都违约的,双方当事人都应当承担相对应的违约责任,按照各自的违约过错程度来承担各自的责任。对于给对方造成的损失,应当予以赔偿,并且减少对方过错相应的损失赔偿额。根据《民法典》第七

    2022-07-11 15,340
  • 临时工在单位受伤双方各承担多少责任

    临时工在单位受伤的,双方建立劳动关系的,可以认定为工伤,由工伤保险赔偿。不建立劳动关系的,由用人单位承担责任,由第三人承担责任。

    2021-12-16 15,340
  • 双方共同违约时,怎样承担责任

    双方共同违约时的责任划分:各需要根据自己的过错程度承担相应的责任。一方因违约造成另一方损失的,对方对损失有过错的,可以减少相应的损失赔偿。

    2021-12-25 15,340
  • 过马路被车撞双方各担担多少责任

    过马路被车撞双方各担负多少责任一、过马路被车撞双方各担负多少责任机动车与非机动车驾驶人、行人发生交通事故的,对超过责任限额的部分,由机动车一方承担责任;但是,有证据证明非机动车驾驶人、行人违反道路交通

    2022-03-18 15,340
法律短视频更多>>
  • 违约责任的承担方式 01:21
    违约责任的承担方式

    依据合同法的相关规定,当事人一方如果拒绝履行合同义务或履行合同义务不符合合同所约定的,则该当事人应该承担继续履行、或者采取相应补救措施或者赔偿因自己不履行义务导致对方损失等违约责任,其中包含了支付违约金和定金等;违约责任的承担方式有: 1、

    1,902 2022.04.17
  • 违约责任的承担方式有 01:43
    违约责任的承担方式有

    在我国,违约责任的承担方式包括了,法定的责任以及约定的责任。其中,法定的违约责任承担方式就包括了:1、继续履行;2、采取补救措施;3、赔偿损失;4、其他法定违约责任。约定的违约责任承担方式就包括了:1、违约金责任;2、定金罚则;3、其他约定

    4,167 2022.04.15
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?