道路施工合同范文怎么写
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 工程项目 工程名称：*****道路工程 工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块 承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟) 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 合同价款：合同总价(暂定)元单价(综合单价包干)大写元 质量标准：合格。 工期： 工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。 技术标准及图纸 图纸 发包人提供： 技术标准： 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范; 质量评定执行相关质量检验评定标准。 所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。 双方权利和义务 发包人的权利和义务 发包人委派的业主代表： 姓名：职务： 监理单位及委派的工程师： 监理单位： 姓名：职务：
对内容有疑问，可立即反馈反馈
根据中华人民共和国民法典规定，施工合同的内容一般包括以下内容：工程建设范围和领域、建设起止时间和工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程验收质量标准、工程建造价格、技术资料的交付时间、相关材料和设备的供应及责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等。
购房合同的内容是：双方基本信息、房屋位置、结构、建筑面积、价款及其支付期限、交房期限、质量标准、产权转移登记等条款。实践中，商品房买卖时需要使用建设主管部门统一制作的格式文本。
-
建设工程施工合同示范文本建筑工程施工合同示范文本：首先，建筑工程施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款；其次应
2022.09.29 275 -
建筑工程施工合同示范文本建筑工程施工合同示范文本：首先，建筑工程施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款；其次应
2021.02.03 274 -
合同协议书怎么写范文根据我国《民法典》的相关规定，合同协议书的内容由签订当事人约定，一般应当写明以下八个内容： 1、双方当事人的姓名或者名称和住所； 2、标的； 3、数量； 4、质量； 5、价款或者报酬； 6、合同的履行期限、履行地点以及履行方式； 7、违约责
2022.09.29 214
-
道路施工合同怎么写
发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚
2022-07-18 15,340 -
政道路施工合同范本
有下列情形之一的房屋不得出租： 1、没有房屋所有权合法凭证; 2、司法机关和行政机关依法裁定，决定查封或者其它形式限制房地产权利的。 3、共有房屋未取得共有人意见的; 4、权属有争议的; 5、属于违法
2022-07-22 15,340 -
管道施工合同范本怎么写
产品名称：______________________ 产品序列号：____________________ 台数：____________________ 金额：(人民币)_____________
2022-10-11 15,340 -
道路修复施工合同怎么写?
订立施工合同协议可以写明： 1、当事人的名称和住所； 2、工程名称、地点、内容、造价等； 3、材料和设备供应责任； 4、技术资料交付时间； 5、工程造价的计算方式； 6、竣工验收的技术标准等。
2022-06-26 15,340
-
01:16
委托书怎么写范文授权委托书应当按以下内容拟写：1、标题。通常标题写“授权委托书”即可，也可根据实际委托内容写成“关于某某事项的委托书”。2、委托人身份信息。委托人是个人的，应当写明自己的姓名、身份证号、住址和联系方式。委托人是法人的，应当写明法人名称、法定
40,520 2022.04.17 -
01:17
建筑工程施工承包合同怎么写工程承包合同写法如下：首先需要写明甲乙双方的姓名，写上经过双方协商，乙方愿意承接甲方的工程。然后写明工程的概括、承包的相关方式、工程的范围以及质量要求。其次可以写清楚合同价款，付款的相关方式。最后写上工程的相关期限，在结尾的部分可以写上双方
636 2022.04.25 -
01:22
非道路的范围有哪些非道路交通事故在在实际处理时往往会遇到很多困难，导致事故发生后不能得到及时的处理，也给社会带来不安定的隐患。根据规定，交通事故的非道路范围如下：1、自建自管未列入规划的城市巷弄和乡村道路，或自建自管的路面；2、用于田间耕作铺设的道路；3、农
2,228 2022.04.15
