合同违约书什么范本
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
我已为你找到了有关于合同违约赔偿协议书的范文了，如下所述： 违约赔偿协议书范本 甲方(出卖人)：****都城物业发展有限公司 乙方(买受人)：****劲松路甲1号松华园小区单元房业主 鉴于： 1、2007年月日，甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号：)，乙方购买***劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿)，乙方已向甲方支付购房款人民币元。 2、甲方应于2007年10月31日前向乙方交付商品房。 3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。 4、乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自2008年5月20日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至2008年5月19日。 5、乙方已于2008年5月30日办理了入住手续，接收了商品房。 6、自2007年11月1日起至2008年5月19日止，甲方逾期交房201日，对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币元。 甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行 一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币元，于2008年月日前以现金方式一次付清。 二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。 三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。 四、本协议自双方签字盖章之日起生效。 五、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。 甲方：________乙方：________ ________年________月________日
对内容有疑问，可立即反馈反馈
-
商铺租赁合同违约告知书范本房屋租赁协议的解除方式有三种： 1、如果当事人协商一致解除租赁合同的，那么自达成共识时起，房屋租赁合同解除。 2、如果房屋租赁合同中约定了解除合同的条件的，那么自条件发生时，合同自动解除。但是在这种情况下，如果当事人对合同是否解除发生争议的
2021.04.15 1,319 -
-
合同书范本合同书需包括的信息有： 1、合同主体的姓名、地址等信息； 2、合同的标的及其质量、数量； 3、价款或者报酬； 4、支付方式、期限和地点； 5、违约责任； 6、争议解决方法； 7、签名、盖章与日期填写。
2021.02.12 178
-
合同违约赔偿书范本需要的？
甲方(出卖人)：都城物业发展有限公司乙方(买受人)：劲松路甲1号松华园小区单元房业主鉴于： 1、2007年月日，甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号：)，乙方购买劲松路甲1号松华园小
2022-07-08 15,340 -
合同续约申请书范本
员工续约申请单位领导：ｘｘ你好！我叫ｘｘｘ，女，ｘｘ岁，大专文化，ｘｘ年ｘｘ月和贵公司签订了为期两年的劳动合同，现在贵公司ｘｘ营业所工作。两年来，在单位、领导和同事的关心和支持下，我按照岗位职责要求和
2021-11-12 15,340 -
合同违约赔偿协议书范本是如何
甲方(出卖人)：_____都城物业发展有限公司 乙方(买受人）_____劲松路甲1号松华园小区单元房业主 鉴于： 1、_____年月日，甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号：)，乙方
2022-07-19 15,340 -
借贷合同违约起诉书范本有哪些？
民间借款纠纷起诉书 原告：，男，年1月出生，住址：，联系电话。被告：，男，年1月出生，住址：，联系电话。 诉讼请求： 1.请求人民法院依法判决被告偿还原告欠款本金及利息78470元； 2.判决被告向原
2022-07-28 15,340
-
00:58
最新房屋租赁合同书范本怎么写最新房屋租赁合同书范本内容包括房屋基本情况、租赁期限、租金、押金、房屋维护、合同解除、违约责任、争议解决方法等。房屋租赁合同，是指房屋出租人和承租人双方签订的关于转让出租房屋的占有权和使用权的协议。其内容是出租人将房屋交给承租人使用，承租人
683 2022.05.13 -
01:11
什么叫合同的违约合同违约是指，合同一方或双方违反合同中约定的义务、法律直接规定的义务要求。违约行为主要是指，合同一方或双方违反合同义务，造成合同目的不能实现的行为。合同违约方往往会给对方造成损失，或者是合同根本目的不能实现。因此，合同的违约方要承担违约责任
1,423 2022.04.15 -
01:27
什么是合同的预期违约合同的预期违约指的是，在合同履行期限届满前，一方当事人在没有正当理由的情况下明确表示其不会按期履行合同，或者一方当事人以其实际行动表示其不可能按期履行合同，或者一方当事人丧失或可能丧失了履行合同的能力。 根据我国合同法关于不安抗辩权的规定，
919 2022.04.15
