工程物业索赔的注意事项有哪些
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
索赔事件发生时首先是承包商提出索赔的申请，我国《建设工程施工合同》规定，索赔事件发生28日内，向工程师发出索赔意向通知，合同实施过程中，凡不属于承包人责任导致项目拖期和成本增加事件发生后的28天内，必须以正式函件通知工程师，告知对此事项索赔，同时仍需遵照工程师的指令继续施工。逾期申报时，工程师有权拒绝承包人的索赔要求。FIDIC合同中如果承包商认为有权得到竣工时间的任何延长期或任何追加付款，承包商应当向工程师发出通知，说明索赔的事件或情况，该通知应当尽快在承包商察觉或者应当察觉该事件或者情况后的也是28天内发出。如果承包商未能在上述28天内发出索赔通知，则竣工时间不得延长，承包商无权获得追加付款，而业主应免除有关该索赔的全部责任，同样索赔要求得不到支持。 申请提出后，《建设工程施工合同》规定，发出索赔意向通知28天内，向工程师发出补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料，应抓紧准备索赔的证据材料，包括事件的原因，对其权益影响的证据资料索赔的依据，以及其他计算出的误差事件，影响要求的索赔额和申请展延工期天数，并在索赔申请发出的28天内提出。在FIDIC合同中承包商察觉或者应当察觉该事件或情况42天内，或在承包商可能建议工程师认可的其他期限内，承包商应当向工程师提交一份充分详细的索赔报告，包括索赔的依据、要求延长的时间和或追加付款的全部详细资料。如果引起索赔的事件或者情况具有连续影响，则： (1)上述充分详细索赔报告，应被视为中间报告; (2)承包商应当按月递交进一步的中间索赔报告，说明累计索赔延误时间和或余额，以及所有可能的合理要求的详细资料; (3)承包商应当在索赔事件或者情况产生影响结束后28天内，或在承包商可能建议并经工程师认可的其他期限内，递交一份终索赔报告。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
工程索赔应当注意以下几点：索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔；索赔证据是索赔成败的关键；索赔协商不成的，可以向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
工程索赔，首先要熟悉签订的合同，要充分论证索赔权。依照合同进行索赔，采用正确适当的方法提出合理合法的要求。在索赔时应当出示索赔要求，编定好索赔报告。实事求是，维护个人利益。要做到随时申报，争取按月支付。
-
工程索赔注意事项包括哪些?工程索赔注意事项包括： 1、索赔时效，索赔事件发生之后，承包人需即时索赔。 2、索赔证据，证据是关系到索赔成败的关键，如索赔协商不成，可以向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼解决。 《民法典》第八百零二条规定，因承包人的原因致使建设工程
2021.01.21 192 -
施工索赔有哪些注意事项施工索赔应注意的问题：1、索赔限制。索赔事件发生后，承包人必须在合同规定的时间内提出索赔；2、承包人必须按合同规定的程序办理，否则将失去索赔利益的实现；3、实现施工索赔的关键是承包商提供的证据是否充分；4、施工索赔是一种单方索赔，经对方签字
2022.04.12 657 -
-
工程索赔时的注意事项
工程索赔注意事项包括： 1、索赔时效，承包商应在索赔事件发生后立即索赔。 2、索赔证据是与索赔成败有关的关键。如果索赔谈判失败，可以向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。 《《民法典》第八百零二条规
2022-01-06 15,340 -
交通事故索赔注意事项有哪些, 交通事故索赔需要注意的事项都有哪些
一、交通事故索赔注意事项1、注意交通事故的诉讼时效。交通事故涉及到人身伤害的，诉讼时效是一年，一般自治疗终结之日起算。交通事故如果不涉及人身伤害的，诉讼时效是两年。2、起诉时注意申请才财产保全。由于诉
2022-03-06 15,340 -
施工索赔应该注意哪些事项？
1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。 2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现。 3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。 4、施工
2021-08-01 15,340 -
工程施工索赔有哪些注意事项，具体包括的内容是哪些？
索赔事件发生时首先是承包商提出索赔的申请，我国《建设工程施工合同》规定，索赔事件发生28日内，向工程师发出索赔意向通知，合同实施过程中，凡不属于承包人责任导致项目拖期和成本增加事件发生后的28天内，必
2022-07-26 15,340
