爆破工程合同的范本是怎么样的
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
甲方：_________________________________ 乙方：_________________________________ 甲方将_________________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成爆破工程合同的范本： 一、工程地点：_____________________________________________________ 二、工程量：_______________________________________________________ 三、工程造价：_____________________________________________________ 四、付款方式：乙方设备进场开始_________________作业，甲方支付乙方工程款的50％，尾数待工程完工后一次性付清。 五、甲乙双方责任 （一）甲方责任： 1．负责_________________________，以方便乙方_________________作业。 2．派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。 （二）乙方责任： 1．负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。 2．负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。 3．作业人员持证上岗。 4．加强安全警戒工作。 六、违约责任 1．乙方按甲方要求完成爆破施工。 2．甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。 七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。 八、本合同一式肆份，双方各执二份。 甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：_____________ 甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________ _________年______月______日_________年______月______
对内容有疑问，可立即反馈反馈
工程承包合同范本一般包括以下内容： 1、当事人的姓名或者名称和住所； 2、工程范围； 3、建设工期； 4、工程质量、工程造价； 5、材料和设备供应责任； 6、竣工验收、质量保修范围等内容。
土建工程合同即建设工程合同，合同内容的书写要包括发包方与承包方的信息、项目信息、工程建设工期、工程建设的起止时间、中期检验时间、检验标准、竣工验收的标准和时间、工程进度款的支付方式及期限、工程材料交付、质保、争议解决方式等主要条款。
-
工程施工合同范本怎么样建筑施工工程承包合同范本是：发包人与承包人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任及索赔条款、保修责任等。
2021.04.26 204 -
电焊工程承包合同范本是怎样的？电焊工程承包合同范本应包括中标单位的投标书及其附件、合同协议书和合同条件，招标单位接受投标函，设计图纸、工程说明书、技术规范和有关标准，工程量清单和单价表，合同履行过程中一切往来函电、传真，以及设计变更记录等全部书面材料。 1.工程名称，工
2021.02.06 155 -
简易工程承包合同范本是怎样的简易工程承包合同的写法如下： 1、首先需要写明发包方和承包方的基本信息； 2、然后写明工程项目的具体信息，价款及支付方式，双方的权利与义务，违约责任以及争议解决的方式等等； 3、最后由双方签字盖章、注明日期。
2021.02.02 185
-
工程施工合同范本本是怎样的
在建筑工程施工合同履行中，发包人、承包人有关工程洽商、变更等书面协议或文件，应为本合同的组成部分。建筑工程施工合同文件组成及其优先顺序应符合下列要求: 1．协议书。 2．中标通知书。 3．投标书及其附
2022-04-17 15,340 -
的工程施工合同范本是怎样的
在建筑工程施工合同履行中，发包人、承包人有关工程洽商、变更等书面协议或文件，应为本合同的组成部分。建筑工程施工合同文件组成及其优先顺序应符合下列要求: 1．协议书。 2．中标通知书。 3．投标书及其附
2022-04-28 15,340 -
工程施工合同的范本是怎样的
在建筑工程施工合同履行中，发包人、承包人有关工程洽商、变更等书面协议或文件，应为本合同的组成部分。建筑工程施工合同文件组成及其优先顺序应符合下列要求: 1．协议书。 2．中标通知书。 3．投标书及其附
2022-03-27 15,340 -
工程施工合同的范本是怎样的？
在建筑工程施工合同履行中，发包人、承包人有关工程洽商、变更等书面协议或文件，应为本合同的组成部分。建筑工程施工合同文件组成及其优先顺序应符合下列要求: 1．协议书。 2．中标通知书。 3．投标书及其附
2022-04-21 15,340
-
01:03
店面租赁合同范本2018是怎样的店面租赁合同范本的主要内容分为以下几个部分。第1部分租赁双方基本身份信息。第2部分所租赁店面基本情况，例如位置面积，第3部分租金，定金，押金等款项的标准及支付。第4部分，租赁期限。第五部分，租赁双方的权利义务。第六部分，租赁合同的续期，变更
1,292 2022.04.12 -
00:47
钢材买卖合同范本是什么样子的钢材买卖合同范本首先应当写明买卖双方的姓名，联系方式，地址等等基本信息。第2个部分应当写明所买卖的标的物，也就是钢材的型号，规格，数量，颜色等等。第3部分应当写明价款的计算方式，结算方式，支付方式等等。第4部分应当写明买方以及卖方各自的权利
1,074 2022.04.17 -
02:13
破产清算的流程是怎么样的破产清算的流程如下： 1、申请破产。破产申请应当向人民法院提出，破产债务人、债权人、债务人股东等都有权作为破产申请人。 2、法院受理。法院受理破产案件的，应作出正式书面裁定，裁定中应指定破产管理人。法院应通知已知的债权人，并通过公告方式通知
3,728 2022.04.15
