您的位置:法师兄 > 专业问答 > 疫情期间施工企业延误工期该怎样办

疫情期间施工企业延误工期该怎样办

2022-08-29 08:39

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

山西在线咨询顾问团

2022-08-29回复

专业分析:

根据《》第117条规定,因不可抗力不能履行合同义务的,应该根据不可抗力的影响全部或部分免除责任。而此次疫情就属于“不可抗力”,因此施工企业如果因为疫情原因延误工期是可以免除责任的,但延误工期行为发生在疫情之前的,不能免除。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

1、工期延误,因政府采取停工等防疫措施直接导致工期延误的,施工企业应按照合同约定的方式及时通知建设单位。因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的,施工企业应按照合同约定提出工期顺延申请,取得建设/监理单位签证。 2、因疫情防控导致的停工和工期延误相关损失,如停工期间工资、后期赶工费用等,合同有约定的从其约定,没有约定的,由建设单位和施工企业协商合理分担。 3、慎重提出解除合同要求。

章法律师

广东律参律师事务所

疫情期间用人单位应当按照不低于当地最低工资标准来发放,因隔离没有工作也需要发放生活费,劳动者未获得工资待遇的,可以向劳动仲裁部门申请仲裁处理。

律师普法更多>>
  • 受疫情影响施工企业能否申请工期顺延?
    受疫情影响施工企业能否申请工期顺延?

    受疫情影响,施工企业可以申请工期顺延。

    2020.10.12 226
  • 企业疫情期间拖欠工资怎么办
    企业疫情期间拖欠工资怎么办

    在我国,根据现行法律法规的相关规定,疫情期间如果企业拖欠劳动者工资要怎么处理的问题要根据具体情况进行分析,首先,如果企业在疫情期间正常开工,如生产防疫物资的企业是一定要按时发放工资的,若企业拖欠可以劳动仲裁,其次,如果是受疫影响不能开工的企

    2022.04.16 1,798
  • 疫情期间企业不发工资怎么办
    疫情期间企业不发工资怎么办

    疫情期间用人单位不发工资的话应该及时到劳动监察大队投诉公司的这种违法行为,而且,投诉工资不发工资的,可以通过打电话或者在线上投诉。

    2020.08.21 124
专业问答更多>>
  • 疫情期间工期延误该怎样办

    1、工期延误:因政府采取停工等防疫措施直接导致工期延误的,施工企业应按照合同约定的方式及时通知建设单位。因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的,施工企业应按照合同约定提出工期顺延申请,取得建

    2022-08-29 15,340
  • 疫情期间企业延迟复工工资怎么算

    疫情期间企业延迟复工工资的计算标准如下: 1、对新型冠状病毒感染的肺炎患者、疑似病人、密切接触者在其隔离治疗期间或医学观察期间以及因政府实施隔离措施或采取其他紧急措施导致不能提供正常劳动的职工,企业应

    2022-05-30 15,340
  • 疫情期间房贷延期该怎样办

    人民银行副行长潘功胜就《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》接受媒体采访五、对因感染新型肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员以及受疫情影响暂时失

    2022-08-29 15,340
  • 疫情期间企业拖欠工资应该怎么样处理

    因支付拖欠劳动报酬、医疗费、经济补偿或者事项达成调解协议,用人单位在协议约定期限内不履行的,劳动者可以持调解协议书依法向人民法院申请支付令。人民法院应当依法发出支付令。

    2022-08-29 15,340
法律短视频更多>>
  • 工期顺延和工期延误有什么区别 01:21
    工期顺延和工期延误有什么区别

    工期延误,即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间,比计划规定的完成时间晚,从而可能使合同工期的延长。 通常情况下,工期延误有两种情形:第一种是在施工时,实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后,但这种情况有可能改变。第二种是在完工并

    3,357 2022.04.15
  • 工伤期间误工费有吗 01:12
    工伤期间误工费有吗

    工伤期间没有误工费。工伤并不会导致职工的工资损失,因此也就不存在误工费的赔偿。 1、职工因工作遭受事故伤害接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付; 2、职工遭遇工伤,单位还是要向职工支付工资,一般是按照职工工

    1,404 2022.06.15
  • 疫情期间不上班不发工资合法吗 00:52
    疫情期间不上班不发工资合法吗

    疫情期间不上班不发工资不合法。疫情停工非员工员工,不能挺停发员工的工资。疫情不上班应该有工资。非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的,用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个工资支付周期的,若劳动者提供了正常劳

    15,436 2022.05.11
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?