您的位置:法师兄 > 专业问答 > 疫情是否可以导致工期无责顺延

疫情是否可以导致工期无责顺延

2022-09-13 19:58

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

澳门在线咨询顾问团

2022-09-13回复

专业分析:

因疫情防控导致的建设工期延误,属于《合同》约定中的不可抗力情形,应将约定的工期顺延。《司法解释二》第六条:当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

章法律师

广东律参律师事务所

因疫情导致项目延期交付的,在通常情况下不承担违约责任,存在特殊情况的除外。例如,当事人迟延履行后发生疫情的,或因疫情不能履行合同,没有及时通知对方,导致造成损失的。

张神兵律师

广东律参律师事务所

疫情导致工资延期发放不违法。因疫情影响工资延迟发放,员工可以协商要求后补发,因此次疫情,假期延长和复工延迟属于企业无法预见的客观情况,延迟复工的企业可以在复工后的最近工作日发放工资。同时,企业应注意告知员工延迟发放事宜。

律师普法更多>>
  • 因疫情导致项目延期交付是否承担违约责任?
    因疫情导致项目延期交付是否承担违约责任?

    新冠疫情属于不可抗力因素。这个要看疫情对项目的影响程度。如果影响程度大,则不承担违约责任。

    2021.02.15 279
  • 因疫情导致项目延期交付是否承担违约责任
    因疫情导致项目延期交付是否承担违约责任

    因疫情导致项目延期交付是不承担违约责任的,但有特殊情况的除外。例如,当事人迟延履行后发生疫情的,或因疫情不能履行合同,没有及时通知对方,导致造成损失的。

    2021.01.29 164
  • 疫情期间工资是否可以延迟发放
    疫情期间工资是否可以延迟发放

    疫情期间工资不可以延迟发放,企业停工停产在一个工资支付周期内的,企业应按劳动合同规定的标准支付职工工资。超过一个工资支付周期的,若职工提供了正常劳动,企业支付给职工的工资不得低于当地最低工资标准。

    2020.11.20 88
专业问答更多>>
  • 疫情能不能导致工期无责顺延

    因疫情防控导致的建设工期延误,属于《合同》约定中的不可抗力情形,应将约定的工期顺延。《司法解释二》第六条:当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证

    2022-08-29 15,340
  • 因疫情导致项目延期交付是否承担违约责任

    因疫情导致项目延期交付的,在通常情况下不承担违约责任,存在特殊情况的除外。例如,当事人迟延履行后发生疫情的,或因疫情不能履行合同,没有及时通知对方,导致造成损失的。

    2022-07-05 15,340
  • 疫情期间贷款是否可以延期?

    可以,但是要满足相关的条件。只有因感染新型肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员以及受疫情影响暂时失去收入来源的人群。金融机构可以合理延长还款。根据《关于进一步强化金融

    2022-09-13 15,340
  • 因此次疫情导致建设工程工期逾期是否可以作为免责事由

    因疫情导致工期逾期的是可以作为免责事的。根据规定此次疫情应当认定为“不可抗力”,依照《》第117条规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。如果当

    2022-08-29 15,340
法律短视频更多>>
  • 工期顺延哪些情况算合法 01:14
    工期顺延哪些情况算合法

    工期顺延的合法情况有,发包人要求承包人增加工程量;发包人变更设计;发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;以及发包人未按约支付工程款等。施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺

    1,082 2022.04.15
  • 工期顺延和工期延误有什么区别 01:21
    工期顺延和工期延误有什么区别

    工期延误,即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间,比计划规定的完成时间晚,从而可能使合同工期的延长。 通常情况下,工期延误有两种情形:第一种是在施工时,实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后,但这种情况有可能改变。第二种是在完工并

    3,314 2022.04.15
  • 在什么情况下可以延期交房 01:15
    在什么情况下可以延期交房

    根据民法典的相关规定,可以延期交房的情况主要有两种: 1、由于政府手续延迟办理,或者因为施工延迟、市政配套延迟等情况导致的房屋延期交付,购房者应当给开发商一定的宽限,双方可以约定将交房时间延后; 2、因情势变更或者不可抗力因素导致延期的,开

    574 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?