您的位置:法师兄 > 专业问答 > 没有按时完工,所以想问出现工期延误如何办?

没有按时完工,所以想问出现工期延误如何办?

2023-03-29 09:30

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

河北在线咨询顾问团

2023-03-29回复

专业分析:

出现工期延误时首先要看产生工期延误的具体原因: 第一种情况:如果工期延误的原因是由于双方协商变更工程量、设计、双方同意工期顺延等情况,或者是由于不可抗力导致的工期延误,这种情况双方均不需要承担违约责任。 第二种情况:如果因为消费者未按期支付工程款导致工期延误的,属于消费者违约在先,这个时候反而应当向装修公司支付违约金。 第三种情况:如果不是以上情形,而是由于装修公司自身原因不能按期完工,属于装修公司违约,装修公司应向消费者支付违约金。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

出现工期延误的处理办法: 1、如果因为消费者未按期支付工程款导致工期延误的,属于消费者违约在先,这个时候应当向装修公司支付违约金; 2、由于装修公司自身原因不能按期完工,属于装修公司违约,装修公司应向消费者支付违约金。

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

出现工期延误以后要工期延误的实际情况,如果是双方同意工期顺延,或者是因为不可抗力导致的,那么都不用承担违约责任。如果因为消费者导致的,这是消费者违约在先,消费者应当赔偿违约金。如果都不是以上情形,是第三方导致的,第三方公司应向消费者支付违约金。

律师普法更多>>
  • 天天出现工期延误怎么办
    天天出现工期延误怎么办

    一、施工单位提出工程延期要求符合施工合同约定的,项目监理机构应予以受理。 二、当影响工期事件具有持续性时,项目监理机构应对施工单位提交的阶段性工程临时延期报审表进行审查,签署工程临时延期审核意见后报建设单位。 当影响工期事件结束后,项目监理

    2021.03.25 151
  • 当没有按工期完成怎么办
    当没有按工期完成怎么办

    施工单位未按合同的约定交付工程的,如果合同有约定的,按合同约定承担违约责任,合同没有约定的,按实际损失赔偿或者支付违约金。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履

    2021.01.25 589
  • 施工方延误工期如何赔偿
    施工方延误工期如何赔偿

    施工方延误工期的,属于合同违约的情形,合同中有约定的,按照合同约定赔偿;合同中没有约定的,按照违约造成的损失赔偿。依据我国法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,

    2021.01.11 286
专业问答更多>>
  • 没有按时完工,所以想问出现工期延误怎样办?

    出现工期延误时首先要看产生工期延误的具体原因: 第一种情况:如果工期延误的原因是由于双方协商变更工程量、设计、双方同意工期顺延等情况,或者是由于不可抗力导致的工期延误,这种情况双方均不需要承担违约责任

    2023-01-08 15,340
  • 没有按时完工出现工期延误怎样办?

    出现工期延误时首先要看产生工期延误的具体原因: 第一种情况:如果工期延误的原因是由于双方协商变更工程量、设计、双方同意工期顺延等情况,或者是由于不可抗力导致的工期延误,这种情况双方均不需要承担违约责任

    2022-12-16 15,340
  • 没有按时完工想知道承包人工期延误违约金上限

    根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条规定:“当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。”由此可知,工期延误能否鉴定即需要明确工期延误是否属于专门性问题,笔者认为属于。理由有二: 1、工

    2022-07-12 15,340
  • 工程未按时完工合同方面延期如何办理?

    工期不能按时交工是常有的事,但一般在不造成较大损失的前提下,甲已双方基本能协商解决,但如果有损失出现,首要的依据就是合同,可以仔细的看一下合同条款再估算一下自己的损失和施工方进行协商,一般情况下在工程

    2022-07-16 15,340
法律短视频更多>>
  • 工期顺延和工期延误有什么区别 01:21
    工期顺延和工期延误有什么区别

    工期延误,即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间,比计划规定的完成时间晚,从而可能使合同工期的延长。 通常情况下,工期延误有两种情形:第一种是在施工时,实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后,但这种情况有可能改变。第二种是在完工并

    3,314 2022.04.15
  • 合同签完发现有问题怎么办 01:04
    合同签完发现有问题怎么办

    大家好,我是法师兄的特邀律师田雯。合同签完之后才发现合同有问题,需要根据合同存在的问题来做出不同的判断。如果合同存在的问题,已经严重影响了合同权利义务关系的实现,这时候当事人可以以自己一方受到欺诈为理由,向人民法院提起诉讼,请求法院撤销该合

    2,980 2022.05.11
  • 工期延误违约金上限为多久 01:09
    工期延误违约金上限为多久

    发包方、承包方双方应在合同中约定误期赔偿费,明确每日应赔额度。除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费应当列入竣工结算文件,可以在结算款中直接扣除。如果在工程竣工之前,合同工程内的某一个单位工程已通过了竣工验收,且

    2,643 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?