您的位置:法师兄 > 专业问答 > 项目申请人在未按期竣工产生的违约金是否要

项目申请人在未按期竣工产生的违约金是否要

2022-10-14 15:08

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

上海在线咨询顾问团

2022-10-14回复

专业分析:

项目未按期竣工产生的违约金必须交。工程未按时完工违约金的计算,可以按照合同约定的数额计算,也可以按因违约产生的损失赔偿额计算。如果延期竣工不单是施工方的原因,还存在业主的原因,比如未按期交付施工场地,没有及时提供材料,未及时组织验收等,则需要扣除因上述原因延期的天数,再具体进行分析。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

刘征鑫律师

重庆合益律师事务所

项目未按期竣工产生的违约金必须交。工程未按时完工违约金的计算,可以按照合同约定的数额计算,也可以按因违约产生的损失赔偿额计算。如果延期竣工不单是施工方的原因,还存在业主的原因,比如未按期交付施工场地,没有及时提供材料,未及时组织验收等,则需要扣除因上述原因延期的天数,再具体进行分析。

张神兵律师

广东律参律师事务所

一般合同里都有违约金赔偿上限,执行合同规定即可。按照合同规定,按天数计算违约金。若当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的,人民法院应当以实际损失为基础,兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素,根据公平原则和诚实信用原则予以衡量,并作出裁决。

律师普法更多>>
  • 未生效合同是否需要支付违约金违约金是否违
    未生效合同是否需要支付违约金违约金是否违

    成立未生效的合同无法对双方当事人产生实际的约束力,将不会产生违约责任,因此成立未生效合同不及于违约金条款。未生效合同尚未生效,不能按照合同当事人的约定产生预期的法律后果。 根据《民法典》第一百四十三条的规定,具备下列条件的民事法律行为有效:

    2021.04.27 177
  • 承包人是否需要承担逾期竣工违约责任
    承包人是否需要承担逾期竣工违约责任

    如果承包人可以证明工期虽然延误但并非承包人原因引起,从而避免承包人承担逾期竣工的违约责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时,不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大,也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系,等等。

    2021.04.05 217
  • 工程逾期竣工违约金的上限是多少
    工程逾期竣工违约金的上限是多少

    一般合同里都有违约金赔偿上限,执行合同规定即可。按照合同规定,按天数计算违约金。若当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的,人民法院应当以实际损失为基础,兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素,根据公平原则和诚实信用

    2022.03.29 613
专业问答更多>>
  • 未违约逾期竣工违约金指什么

    首先要明确是什么合同,合同主体是什么,我推测可能是建设工程施工合同,施工方没有按期竣工产生的违约金。 此种情况下,要分析违约的原因,如果延期竣工是因为施工方的原因造成的,属于违约,按照合同约定应交付违

    2022-07-02 15,340
  • 项目竣工验收期限

    科技项目在规定执行期结束后,项目第一承担单位应在三个月内提出验收申请,并按规定提交《交通运输部科技项目验收材料》(见附件6)等有关文档(含电子文档)、资料供部科技主管部门审核。经审核符合验收条件的,部

    2022-03-22 15,340
  • 房地产开发项目竣工验收后,主管部门是否应当向主管部门申请竣工

    《城市房地产管理法》第26条第2款规定:房地产开发项目竣工,经验收合格后,方可交付使用。竣工验收是房地产开发项目运营过程的最后一个程序,是全面考核建设工作、检查是否符合设计要求和工程质量的重要环节,同

    2022-01-24 15,340
  • 承包人是否是需要承担逾期竣工违约责任

    1、承包人不存在违约情形的不需要承担逾期竣工违约责任。发包人的解除权是对于承包人逾期竣工的违约责任规定可以解除合同,但可以证明非承包人原因引起工期延误的,承包人不需要承担逾期竣工的违约责任。 2、法律

    2022-06-25 15,340
法律短视频更多>>
  • 租约未到期,不租了,要怎么赔违约金 00:53
    租约未到期,不租了,要怎么赔违约金

    租约未到期不租的,应当按照约定的内容赔违约金。违约金不是法定的,而是由双方当事人进行约定的,合同生效后,一方当事人违约的,应当按照合同的约定向对方当事人支付违约金,当事人约定具体数额的,违约方应当向对方当事人支付一定数额的违约金;约定计算方

    2,428 2022.05.11
  • 纳税人未按照规定期限申报 01:04
    纳税人未按照规定期限申报

    纳税人未按照规定期限申报,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款;情节严重的,可以处二千元以上一万元以下的罚款。根据相关法律规定,纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税

    2,716 2022.05.11
  • 合同未明确违约金的违约怎么办 00:59
    合同未明确违约金的违约怎么办

    合同未明确违约金,出现违约行为的话,只能主张其他形式的违约责任。这主要因为违约金责任适用的前提在于:合同当事人已经在合同中明确约定了,出现一定的违约行为的时候,守约一方可以请求对方支付相应的违约金。换句话说,只要双方没有约定违约金,一方违约

    650 2022.06.01
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?