您的位置:法师兄 > 律师普法 > 工程停工多久可以解除施工合同
工程停工多久可以解除施工合同

工程停工多久可以解除施工合同

2021-03-08 330
普法内容
工期停建是属于合同违约的行为,即没有在合同约定的时间内完工的,发包人可以解除施工合同,要求赔偿损失,但合同另有约定的除外。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第八条规定,承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持: (一)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的; (二)合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的; (三)已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的; (四)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第八条 《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条
相关合同
最新版工程机械钻孔桩破除工程施工协议书
最新版工程机械钻孔桩破除工程施工协议书
审核日期:2022.03.05页数:2大小:17556KB格式:.docx
9.9
标准模板,无水印,word版下载,可随意修改
申请建筑工程施工许可承诺书范文
申请建筑工程施工许可承诺书范文
审核日期:2022.03.01页数:3大小:17549KB格式:.docx
9.9
标准模板,无水印,word版下载,可随意修改
港口施工工程合同
港口施工工程合同
审核日期:2022.02.20页数:36大小:30803KB格式:.docx
9.9
标准模板,无水印,word版下载,可随意修改
展开

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 劳动合同法规定工程停工可以解除吗
    劳动合同法规定工程停工可以解除吗

    如果停工可导致合同目的不能实现,可以解除合同。

    2021-10-12 713
  • 未取得施工许可证可以解除建设工程合同吗
    未取得施工许可证可以解除建设工程合同吗

    未取得建设工程规划许可证和施工许可证,承包人可以解除合同。承包人可以向发包人发出催告,要求发包人在合理期限内履行办理建设工程规划许可证和施工许可证的法定义务,逾期未办的可以直接解约。

    2020-02-07 187
  • 民法典规定施工项目停工一年以上可以解除合同吗
    民法典规定施工项目停工一年以上可以解除合同吗

    由于甲方原因致使工程停工长达90天,一般应由责任方向对方赔偿损失的,工期也会顺延,除合同约定可以解除合约,一般是不可以解除合约的。如果一方想解除合约,可以向对方提出并签订补充协议书。首先得认定你们的施工合同是否有效,筏怠摧干诋妨搓施掸渐如应

    2024-07-14 19
专业问答更多>>
  • 可否解除工程停工买卖合同

    如果停工导致合同目的无法实现,合同可以终止。根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律的解释》第八条规定,承包人有下列情形之一的,发包人请求解除建设工程合同的,应当予以支持:(一)明确表示

    2021-11-17 15,340
  • 施工合同解除后可以结算工程款吗

    承包人转包建设项目,非法分包的,发包人可以解除合同。合同解除后,已完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已完成的建设工程质量不合格的,参照《民法典》第七百九十三条处理。

    2021-11-07 15,340
  • 已签的工程停工可否对该工程解除合同

    工程停工买卖合同可以终止。但必须满足以下情况: 一、合同当事人协商一致的; 2、达成终止合同条件时,约定终止权人终止合同; 三、法律规定的情形成时,当事人提出解除合同; 4、其他情形。

    2022-01-05 15,340
  • 工程停工买卖合同能否解除

    1、工程停工能不能解除合同,要依据停工的原因而定,如果因不抗力因素造成无法开工的,不属于合同违约,不能解除合同,如果无故停工造成工程不能交付的,可以解除合同。 2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第

    2022-11-16 15,340
法律短视频更多>>
  • 工程施工合同纠纷如何解决 01:13
    工程施工合同纠纷如何解决

    工程施工合同纠纷的解决途径,具体包括了: 1、与对方当事人进行协商,双方就纠纷问题重新协商; 2、如果无法协商的话,可以向当地的人民调解委员会申请调解介入; 3、根据工程施工合同的相关约定,向双方事先约定的仲裁委员会申请仲裁; 4、以对方当

    921 15,340
  • 工程施工合同没签但已进行施工可以打官司吗 01:58
    工程施工合同没签但已进行施工可以打官司吗

    工程施工合同没签但已进行施工可以打官司。从事建筑工程虽然没有签订合同,但如果已实际履行口头约定的工程内容,也就是存在事实的工程劳动,仍会受到法律保护的,便可以通过打官司来解决其间的纠纷。但是需要收集相应的证据,可以诉之法律法院会支持的。 没

    830 15,340
  • 哪些情形可解除工程合同 01:21
    哪些情形可解除工程合同

    工程合同在一定的情况下是可以选择解除合同的,下列情形中,就属于无效合同:1、一方以欺骗、逼迫等违法手段签订的合同;2、恶意串通他人,签订的合同对国家利益有损害的;3、损害国家公共利益的,违法相关法律法规的,或者是以合法的形式掩盖非法的手段等

    1,048 15,340
丰培铭律师 丰培铭律师

天津东方律师事务所 | 专职律师

擅长:婚姻家庭、刑事辩护、继承
咨询律师
185-0044-7788
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?