发包人拖延工期承包人如何赔偿

2021-03-29 151

普法内容

发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔： 1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。 2、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。 3、发包人逾期提供甲供材料。 4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

因承包人拖延施工，发包人可否要求赔偿损失
依照合同约定履行。但是，百年大计，质量第一，赶工期不影响质量，施工中有许多不确定的因素。发包人应该跟踪监督指导，发现问题及时处理，这才是人民的公仆的责任所在。而不是靠耍官僚整人起家。网友建议，仅供参考。祝你好运！

2024-06-30 8
承包人如果延误工期怎么赔偿
因发包人的过错导致工期延误的，承包人可以直接向其协商进行索赔；协商不成的，可以直接向人民法院提起诉讼进行索赔。我国《民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停

2021-01-17 309
因发包人拖延结算承包人拒绝交付的如何处理
发包人拖延结算承包人拒绝交付的部分与欠付工程款数额相当的人民法院应当支持；但承包人拒绝交付工程的部分明显超过欠付工程款数额，给发包人造成损失的，承包人应当承担相应的赔偿责任。

2020-01-07 143

专业问答更多>>

承包人对施工发包人造成损失如何赔偿？
建设工程施工发包人应负责赔偿给第三者的情况是： 1、工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失； 2、由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

2023-07-07 15,340
承包人拖延工期，发包人可以要求解除合同吗
如果双方均同意解除合同，可以解除。如果因承包人原因导致不能按期完工的，承包人已经明确表明或者以实际行动表明不会再继续施工的，发包人可以要求解除合同。如果发包人催告后，合理期限内承包人仍未继续施工的，致

2022-10-18 15,340
承包方拖延工期，发包方要求
需要根据具体情况，建议找律师进一步说明情况咨询。你可以随时与我交流维权。

2022-10-27 15,340
发包人拖延结算的期限如何计算
发包人拖延结算的，承包人可以向发包人的上级主管部门报告情况，要求主管部门干预此事，或者向人民法院提起诉讼。法律规定，发包人应当在收到竣工结算文件后的约定期限内予以答复。逾期未答复的，竣工结算文件视为已

2021-11-03 15,340

法律短视频更多>>

00:58
承包人可以索赔的施工赔偿有哪些
在施工合同履行过程中发生下列情形之一，承包人可以索赔：发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。工程设计变更。发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款。发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备。因施工中断

1,544 15,340
00:44
发包人的反索赔是什么
发包人反索赔，即发包人向承包人提出索赔，是指由于承包人不履行或不完全履行约定的义务，或是由于承包人的行为使发包人受到损失时，发包人为了维护自己的利益，向承包人提出索赔。广义的发包人反索赔包括二方面，一是施工索赔的预防，二是发包人向承包人提出

1,356 15,340
01:08
承包方可按什么程序向发包方索赔
承包方向发包方索赔的程序为首先在索赔事件发生后向工程师发出索赔意向通知。然后向工程师提出索赔报告及有关资料。工程师在收到上诉资料后给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。最后再向工程师送交最终的索赔报告。工程师在收到承包人送交的索赔

958 15,340

张丽丽律师

北京市京师律师事务所 | 专职律师

擅长：婚姻家庭、公司法、债权债务

咨询律师

159-1026-0523

主讲嘉宾

热门视频

热门图文

问答关注榜

为您推荐