您的位置:法师兄 > 律师普法 > 导致国际工程承包项目索赔原因有什么
导致国际工程承包项目索赔原因有什么

导致国际工程承包项目索赔原因有什么

2022-04-14 277
普法内容
导致国际工程承包项目索赔原因: 1、工程项目的非凡性; 2、环境的复杂性和多变性。工程实施过程中经常会发生技术环境、经济环境、社会环境发生在项目实施过程中,使项目的计划实施过程与实际情况不一致; 3、业主违约; 4、工期拖延或工程变更。工期延误和工程变更索赔通常是相互关联的。在施工过程中,由于天气、地质等因素的影响,工期经常延误; 5、合同价格调整。在国际工程施工过程中,合同价格的变化主要包括工程量和单价的变化。
《中华人民共和国民法典》
第八百零三条  发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条  因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 国际工程索赔程序包含什么
    国际工程索赔程序包含什么

    索赔的提出 在工程实施过程中发生索赔事件以后,或者承包商发现索赔机会,首先提出索赔意向,即在合同规定的时间内,将索赔意向通知书及时通知发包人或者工程师,向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利,这是索赔工作程序的第一步。承包人向发包人的

    2024-06-19 30
  • 建设工程项目合同施工索赔的原因是哪些
    建设工程项目合同施工索赔的原因是哪些

    1、发包人违约,包括发包人和工程师没有履行合同责任,没有正确地行使合同赋予的权力,工程管理失误,不按合同支付工程款等。 2、合同错误,如合同条文不全、错误、矛盾、有二义性,设计图纸、技术规范错误等。 3、合同变更,如双方签订新的变更协议、备

    2024-06-20 17
  • 因发包人导致工期延误的承包人如何索赔
    因发包人导致工期延误的承包人如何索赔

    发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔: 1、

    2021-01-22 650
专业问答更多>>
  • 2022年国际工程施工索赔的主要原因有什么

    国际工程施工索赔的主要原因: 1、风险分担不均。 2、施工条件变化。 3、工程变更。 4、工程拖期。 5、业主违约。 6、合同缺陷。 7、国家法令变更。

    2022-11-22 15,340
  • 建设工程项目合同施工索赔的原因是哪些

    1、发包人违约,包括发包人和工程师没有履行合同责任,没有正确地行使合同赋予的权力,工程管理失误,不按合同支付工程款等。 2、合同错误,如合同条文不全、错误、矛盾、有二义性,设计图纸、技术规范错误等。

    2022-12-15 15,340
  • 承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔

    一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔 1、建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。 2、法律规

    2023-05-26 15,340
  • 国际工程项目都包括哪些类型的工程?

    国际工程项目参与方来自多个国家,因此既要考虑项目所在国的管理环境和管理惯例,又须采用国际上多年来业已形成惯例的、行之有效的一整套合同管理方法。国际工程项目所使用的合同范本主要包括:1)FIDIC、AI

    2022-10-17 15,340
法律短视频更多>>
  • 什么是工程项目管理 01:06
    什么是工程项目管理

    工程项目管理是工程项目管理企业按合同约定,协助业主与工程项目的总承包企业或勘察,设计,供货,施工等企业签订合同,并受业主委托监督合同的履行,对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。建筑工程监理应当依照法律,行政法规及有关的技术

    1,623 15,340
  • 承包方可按什么程序向发包方索赔 01:08
    承包方可按什么程序向发包方索赔

    承包方向发包方索赔的程序为首先在索赔事件发生后向工程师发出索赔意向通知。然后向工程师提出索赔报告及有关资料。工程师在收到上诉资料后给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。最后再向工程师送交最终的索赔报告。工程师在收到承包人送交的索赔

    999 15,340
  • 因公司原因导致社保断缴的怎么处理 00:52
    因公司原因导致社保断缴的怎么处理

    因公司原因导致社保断缴的,那么可以要求单位进行补缴。通常情况下,一般单位只能做2个月的补交,如果需要补缴更长时间,那么只可以通过一些代理机构来操作。有问题可以直接咨询当地社保局。社会保险费征收机构需要依法按时足额征收社会保险费,并且需要把缴

    10,911 15,340
损害赔偿不同阶段法律问题导航
章法律师 章法律师

广东律参律师事务所 | 律所主任

擅长:民事诉讼、房产纠纷
咨询律师
400-110-2019
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?