工程开工令是谁下发?

2021-09-18 43

普法内容

开工令是由总监下达的允许开工的书面文件，开工令签发的日期即为工程的实际开工日期。开工令一般是由总监发的。开工令是计算工期的起点。同时，承包商也需要有一个明确的开工日期，以便从分包商、供应商及其它有关方面预先得到所需要的承诺（如订货、租用机械、提供劳力等事项），并获得业主支付的预付款。

《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（一）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。（二）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。（三）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

工程暂停令由谁签发
工程暂停令由监理机构的总监理工程师签发。签发前要取得建设单位的同意，紧急情况时可先签发工程暂停令，要尽快向建设单位汇报。项目监理机构发现下列情况之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令： (1)建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的; (

2020-01-08 2,814
建设工程开工令签发条件
建设工程开工令的签发条件主要包括如下： 1、合法手续齐备：建设工程必须通过规划审批、环评审批、用地审批、安全评价等程序，取得相应的批准文件，方可颁发开工令； 2、资金保障到位：建设单位必须保证工程建设所需的资金已经到位，并可以按照合同约定的

2023-05-19 19
工资是从调令下来开始发的吗
工资不是从调令下来开始发的。工资是指雇主或者法定用人单位以货币形式对员工的劳动所支付的报酬。在支付工资的那一天，称为工资日，按照每个公司跟雇员所签定的合同不一样。当月工资一般次月发，有3号、5号、7号、10号、15号等。工资受法律保障，

2021-12-22 25

专业问答更多>>

建筑工程由谁签发开工令
建筑开工令由总监理工程师签发。承包人完成开工准备后，应向监理机构提交开工申请。监理机构在检查发包人和承包人的施工准备满足开工条件后，签发开工令，并加盖项目监理部章。由于承包人原因使工程未能按施工合同约

2023-04-12 15,340
征地拆迁工程开工前怎么签发停工令
下发停工令时要有监理及建设单位共同签发停工令。1施工许可证已获政府主管部门批准。2征地拆迁工作能满足工程进度的需要。3施工组织设计已获总监理工程师批准。4承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进

2022-02-07 15,340
水利工程开工审批取消后需要监理发开工令吗
展开全部在没有办理好施工许可证的情况下，监理不可能（不敢）签发开工令。但工程却开工建设了这种情况目前不少，肯定不符合国家建筑法及相关法律法规。但有些是政府工程，是政治任务，时间紧，任务重；经过政府相关

2022-10-20 15,340
甲方能下开工令吗？
有约定按照约定办理，无约定可以协商。

2022-10-20 15,340

法律短视频更多>>

00:56
退休工资谁发放
退休工资一般由地方社保部门管辖是国家发。退休金全部归属地方社保部门管辖是国家发。参加社会统筹的养老保险，退休养老金在参保当地的社会保险经办机构委托的银行领取。基本养老金社会化发放是指，职工个人按规定参加基本养老保险，并向社会保险经办机构足额

7,651 15,340
00:56
开发商破产欠的工程款怎么办
可以向破产受理法院进行债权申报。开发商破产，对工程款的处理相关，债权人可以向破产受理法院进行债权申报，参与到分配当中。破产债权的分配顺序为： 1、破产人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本

1,192 15,340
01:46
建设工程质量监督机构是谁
建设工程的质量监督由建设行政主管部门或者其他有关部门委托的建设工程质量监督机构具体实施，建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督机构具体实施。国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。

1,891 15,340