农村私房基础遭浸泡如何处理，雨水

2024-06-02 6

普法内容

建筑工程的施工往往会持续一段时间，在这一段时间之内，就可能会出现由于各种原因而延误工期或者停工的情况，这个时候就会牵涉到赔偿的问题，那么，因暴雨水浸造成的停工，应怎样处理赔偿事宜呢？若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害，承包人停工也无可非议，那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜：（1）工程本身的损害，因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由业主承担。（2）发包人，承包人的人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用。（3）造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担。（4）所需清理、修复工作的费用，由双方协商承担，但实践中，这项费用都是由发包人承担的。（5）工期给予顺延。（6）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

暴雨水浸业务如何赔偿
暴雨水浸业务的赔偿方式： 1、索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知； 2、索赔意向通知发出后28天内，向工程师提出延长工期、补偿经济损失的索赔报告及相关材料； 3、工程师收到施工单位提交的索赔报告及相关材料后，应在28天内回复，

2022-01-25 295
快递被雨水浸泡快递公司要赔偿吗
快递被雨水浸泡快递公司不一定要赔偿。如果是快递公司的管理或者运输过错等造成的，则快递公司需要承担赔偿责任；但是如果是不可抗力或者货物本身的合理损耗等造成的损失，则与快递公司没有关系，也不用承担赔偿责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能

2022-05-11 3,287
农村自来水主管道破裂导致房屋被浸泡，应如何解决？
要看漏水原因，查清谁的责任谁负责。如是水管自然开裂，需要村上赔偿．

2024-07-05 11

专业问答更多>>

楼上水管爆裂。我房屋被圣水浸泡如何要求赔偿
房屋质量问题怎么赔偿，一、房屋质量问题怎么赔偿根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》中第十三条规定：因房屋质量问题严重影响正常居住使用，买受人请求和赔偿损失的，应予支

2022-09-12 15,340
暴雨期间雨水水浸造成停工怎么办
建筑工程的施工经常持续一段时间，在这段时间内，由于各种原因工期延误或停止的情况有可能发生，此时与赔偿问题有关。暴雨浸水停止，应如何处理赔偿问题？如果暴雨水浸泡在不可抗力的自然灾害中，承包人即使停止工作

2021-10-15 15,340
上面房子漏水把下面的房子浸泡了怎么处理呢
可以向人民法院起诉，要求赔偿相关损失。

2022-10-31 15,340
楼上自来水跑水将楼下房屋浸泡造成损失,如何赔偿
按照法律规定，相邻各方各对方造成损失应当赔偿，赔偿应当按照实际损失情况赔偿。

2022-10-09 15,340

法律短视频更多>>

01:32
农村户口迁出后宅基地如何处理
农村户口迁出后，宅基地的处理分三种情况：第一种是全家没有全部搬出村庄，这种情况下乡村的宅基地是可以继续使用的。因为国家实行一户一宅的制度，即以户为单位。比如，孩子搬到城市，父母的户口还在村里，这样的父母仍然是村集体的一员，这时父母仍然有宅基

23,745 15,340
00:53
农村宅基地子女继承如何办理
子女是可以继承父母留下的宅基地的。宅基地的继承主要有以下四个步骤： 1、要对房屋进行评估，一般由专门的评估公司对房屋的价值进行评估； 2、要办理继承的公证。在办理公证的时候需要提供被继承人的死亡证明书，还有遗嘱，关系证明等材料； 3、办理房

768 15,340
00:52
农村宅基地房产证办理
农村宅基地房产证办理的规定如下： 1、农村宅基地房产证办理需要以下材料：申请人的身份信息证明；宅基地使用权证明；房屋测绘报告以及平面图；房屋符合城乡规划的证明；登记申请书；法律法规规定的其他材料； 2、到国土资源部门，提交准备好的申请材料；

3,393 15,340