由于发包人原因导致工期延误的

2022-12-27 45

普法内容

由于发包人原因导致工期延误的，承包人就是要求发包人赔偿相应的损失。工期延误的情形包括： 1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件； 2、发包人未能按约定的日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能够正常进行； 3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能够正常进行； 4、工程设计变更和工程量增加； 5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时； 6、不可抗力； 7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

因承包人原因造成工期延误，发包人可以终止合同吗
倘若甲乙两方均达成了共同解除合同的意向，那么便可尊重其意愿解除合同。若承包人因为自身原因而无法按照约定的期限完成工程，并且在明示或已实施的行为中表露出将不再继续承担施工义务，那么作为发包人则具备法定权力要求终止合约。当发包人在催促之后，给

2024-04-27 22
因个人原因导致隔离的发工资吗
依据相关法律的规定，疫情隔离期间不给员工以工资是不合法的，被隔离人员有工作单位的，所在单位不得停止支付其隔离期间的工作报酬。非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的，用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个工资支

2020-12-21 1,342
因发包方原因导致停工的情形有哪些
因为发包方原因导致工程停工的主要几种情形： 1、发包人未按照合同约定的时间提供原材料、设备、场地，导致工程停工； 2、发包人未按照约定的时间支付工程预付款、进度款导致工程停工； 3、发包人未按合同约定提供技术资料、或不及时进行技术交底导致工

2020-12-22 457

专业问答更多>>

因甲方原因导致工程延误, 工程成本增加
1、因甲方原因导致工程延误，造成你司人工、材料成本增加的，可以要求甲方承担违约责任，赔偿损失。合同中的免责约定显失公平，可以起诉撤销，但有一定难度。 2、合同中已经对相关费用风险作提示，并且约定价款不

2022-01-24 15,340
由于个人原因导致的补交利息由谁承担？
可向劳动监察大队投诉或申请劳动仲裁。

2022-10-27 15,340
因天气原因导致的航班延误该怎么办
乘客与航空公司建立航空旅客运输合同关系后，只要航班不合理延误，航空公司就应当承担相应责任，至于延误发生在哪个时间段(有可能是登机前，也可能是舱门关闭后)并不重要，关键是导致延误的原因是什么。只要是航空

2022-07-16 15,340
由于卖房人的原因导致人违约,怎么算
建议说明详细情况，可以带着合同等来律所详细咨询。

2022-10-05 15,340

法律短视频更多>>

00:52
因公司原因导致社保断缴的怎么处理
因公司原因导致社保断缴的，那么可以要求单位进行补缴。通常情况下，一般单位只能做2个月的补交，如果需要补缴更长时间，那么只可以通过一些代理机构来操作。有问题可以直接咨询当地社保局。社会保险费征收机构需要依法按时足额征收社会保险费，并且需要把缴

10,886 15,340
01:21
工期顺延和工期延误有什么区别
工期延误，即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间，比计划规定的完成时间晚，从而可能使合同工期的延长。通常情况下，工期延误有两种情形：第一种是在施工时，实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后，但这种情况有可能改变。第二种是在完工并

3,364 15,340
00:56
法院延长审限的几种原因
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，人民法院延长审限的三种原因，具体如下：1、需要通知新的证人到庭，调取新的物证，重新鉴定或者勘验的；2、检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查，提出建议的；3、由于申请回避而不能进行审判的。在刑事过程中

3,523 15,340