工地无法施工应该怎么处罚

2022-04-14 567

普法内容

因承包人停工的，发包人有权要求承包人按照合同约定承担逾期完工的违约责任。符合合同终止条件的，发包人有权终止合同。因不可抗力无法施工的，通常属于双方免责条款，双方不追究责任。项目停工的情况很多，常见情况如下： 1、发包人未按合同约定的时间提供原材料、设备和场地，导致工程停工； 2、发包人未按约定时间支付工程预付款和进度款，导致工程停工； 3、发包人未按合同约定提供技术资料，或未及时进行技术交底，导致工程停工； 4、发包人未及时检查隐蔽工程，未及时验收中间结构，导致下一步工程无法施工，导致工程停工。

《中华人民共和国民法典》
第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

施工单位无资质施工是什么处罚?
《中华人民共和国建筑法》规定，发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得的，予以没收。

2020-01-04 1,526
工业用地改变施工用地怎样处罚
对于已经审批建设用地,擅自改变土地用途的比如审批建设用地为工业用地,用作商业用地或居住用地，对非法批准征收、使用土地的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2020-06-10 365
施工工地扬尘处罚条例
施工工地扬尘处罚条例是：由建设行政主管部门责令限期改正。法律规定，运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，施工现场必须设置硬质围挡，城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米

2020-03-16 221

专业问答更多>>

无证施工被处理该如何办？处理工地无证施工的相关措施
在这种情况下工地理应停工并补齐手续，而在目前继续施工的情况，执法部门可处以断水断电甚至没收施工工具的惩处。并且处以罚款惩罚。

2022-07-20 15,340
施工企业安全罚款应该怎么处理
依据《中华人民共和国行政处罚法》的规定，对于行政机关对于工程施工因安全问题处以的罚款处罚不服的，可以向作出处罚机构的上级机构申请复议或者到同级人民法院提起行政诉讼。《中华人民共和国行政处罚法》第六条

2023-05-14 15,340
施工路段不减速行驶应该怎么处罚
施工路段不减速行驶的在通常情况下不予处罚，法律并没有规定施工路段需要进行减速慢行，但是如果在施工路段设置了减速行驶指示牌的，这种情况如果没有减速导致发生事故的，由车主自行承担责任。

2023-11-12 15,340
村民对施工造成损失应该怎么处罚
1、村民阻挠施工，造成了现场停产停工的损失，但未出现破坏生产工具等的损毁行为，一般按照《治安管理处罚法》予以处罚，即处警告或者二百元以下罚款。 2、情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以

2023-09-05 15,340

法律短视频更多>>

01:37
对于无效的建设工程施工合同怎样处理
无效的工程施工合同如何处理对于建设工程施工合同无效，但是建设工程经过竣工验收以后合格的，承包人请求参照合同的约定支付相应工程价款的，应该及时予以支持；对于建设工程施工合同无效，并且建设工程经过竣工验收不合格的，一般需要按照具体的情形分别处

1,355 15,340
01:00
未办理施工许可证处罚条例
未办理施工许可证处罚条例如下：1、违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工。可以处以罚款；2、对于未取得施工许可证，或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权

7,989 15,340
01:04
累犯应该怎么处罚
对累犯应当从重处罚，即采取必须从重处罚的原则。确定其刑事责任，应注意以下问题：对于累犯必须从重处罚。即无论成立一般累犯，还是特别累犯，都必须对其在法定刑的限度以内，判处相对较重的刑罚，即适用较重的刑种或较长的刑期。从重处罚，是相对于不

568 15,340