工程赶工怎么索赔

2024-04-18 3

普法内容

工程赶工费是在建设单位将定额工期压缩后，按照常规施工已不能满足工期要求，施工单位为了能在建设单位规定的工期里完成施工任务所采取的赶工措施的费用。赶工措施费包括：为了抢工期额外投入的人工费、为加快施工进度采取技术措施所发生的材料费机械费等费用。关于工程赶工费的计算，各地的计算方法计算方式不太一样。一般赶工费会在合同中约定。如果没有约定，由乙方提出，建设单位进行核实确定结算是增加，然后根据费用文件，按实际发生计算。关于赶工费的计算还需要注意以下几点： 1、先要分清赶工期是谁提出的，如是业主提出的，那就要支付赶工费 2、看看施工组织设计的计划工期是多少日历天，再结合实际完成工期是多少日历天，如实际工期比计划工期缩短 20，应支付赶工费。 3、一般应在合同中明确该费用如何计取．

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

赶工措施费可以索赔吗
赶工措施费不可以索赔。赶工措施费包括为了抢工期额外投入的人工费、为加快施工进度采取技术措施所发生的材料费机械费等费用。赶工费应在合同中约定，如果没有约定，由乙方提出，建设单位进行核实确定结算是增加，然后根据费用文件，按实际发生计算。建设行政

2021-12-12 2,071
怎么计算工程赶工费
工程赶工费的计算： 1、业主主动提出赶工的，需要支付赶工费； 2、赶工的实际工期比计划工期缩短20%，应支付赶工费。主要包括:工人夜餐费、照明费、照明设备及灯具摊销、夜间施工工效降低、模板及支撑材料超用摊销和运输费等。

2020-08-17 810
工程索赔的种类有哪些工程索赔
工程索赔分类有： 1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔； 2、由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔； 3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。

2020-02-17 202

专业问答更多>>

要怎样计算工程赶工费
1、先要分清赶工期是谁提出的，如是业主提出的，那就要支付赶工费；2、看看施工组织设计的计划工期是多少日历天，再结合实际完成工期是多少日历天，如实际工期比计划工期缩短20%，应支付赶工费。其主要包括:工

2022-09-02 15,340
工伤索赔依据什么索赔工伤索赔程序是怎样的
工伤索赔依据工伤流程图:工伤——单位30日，个人1年——申请工伤(工伤申请表医疗机构的诊断证明劳动关系证明）——受理工伤申请(15日内，补齐材料)——工伤认定结论（60日做出）——申请劳动能力鉴定

2022-04-28 15,340
工程赶工费怎么走？有哪些规定？
工程赶工费根据采取赶工措施的费用和实际缩短的工期计算。工程赶工费包括为了抢工期额外投入的人工费、为加快施工进度采取技术措施所发生的材料费机械费等费用。

2023-10-22 15,340
工程赶工费的定额要怎么计算
工程赶工费应该由建设单位与承包方协商解决，协商一致的，签订补充协议或者新的合同。一般应在合同中明确该费用如何计取。赶工措施费是在建设单位将定额工期压缩后，按照常规施工已不能满足工期要求，施工单位为了能

2022-09-16 15,340

法律短视频更多>>

01:21
工程索赔程序怎么走
工程索赔的程序包括发出索赔意向通知、提交补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料、向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告等。工程索赔程序具体如下： 1、索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知； 2、发出索赔意向通知后的

654 15,340
00:58
建设工程索赔时效是怎样的
在建设工程索赔纠纷中，受到侵害的一方可以起诉另外一方，要求另外一方进行赔偿。在向法院起诉的过程中。一定要注意诉讼时效的问题。诉讼时效是三年。诉讼时效并不是从侵权发生时开始计算的，而是从被侵权方知道或者应当知道权利被侵害时开始计算的。被侵权方

1,161 15,340
00:57
工程索赔需要搜集什么证据
施工建设工程发生索赔事件之后，必须要收集以下几个方面的证据：1、合同文件。包含合同的文本以及之后签的合同补充协议、招标文件、投标文件、建设图纸、工程清单等等相关的资料；2、工程进行过程中的l的录像以及照片，包含隐蔽工程覆盖前的录像照片以及工

1,224 15,340