民法典规定发包方违约怎么处理

2024-07-18 13

普法内容

在建筑工程中，有时候发包方会违约，这使得承包单位也很困扰。那么发包方违约怎么处理呢根据民法典第八百零三条、第八百零四条、第八百零五条的规定，发包人应当对以下违约行为负违约责任： 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。建设工程合同在性质上属于承揽合同，发包方作为承揽合同的定作人，应当按照合同的约定尽协助义务，发包人未按照约定的时间和要求向承包人提供建设工程基础性资料造成工程无法按期开工的，发包人应当为此承担相应的违约责任。 2、因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。所谓中途停建，即工程按照合同进行正常建设的过程中，因为某种原因不能继续进行；所谓缓建，即工程按照合同进行建设施工过程中，因某种原因推迟工程的进度或者部分停建，待条件成熟时工程继续进行。因发包人原因造成工程停建缓建的，发包人一方面应当采取措施减少损失，另一方面应当赔偿因工程停建、缓建给承包人造成的损失。 3、因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

民法典规定欠条怎么约定违约方
1、一方当事人违约，另一方当事人可以根据双方合同约定或法律规定要求违约方支付违约金或承担违约责任。 2、依据：民法典第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第

2024-06-22 10
民法典规定债权债务违约的处理方式
1、债权债务合同中有约定违约责任的按照约定处理，没有约定的可以采用协商或其他方式商议违约责任的承担方式。 2、可以通过诉讼方式要求对方承担责任。一般来说，诉讼解决途径需要考虑诉讼时效、被告送达、违约责任等内容。

2024-07-20 19
民法典规定收取违约金方的税务处理
相对于收取违约金的一方，应注意流转税和企业所得税方面的处理问题。 1、流转税方面：按照《中华人民共和国增值税暂行条例》（中华人民共和国国务院令第538号）第一条的规定：“在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单

2024-07-05 5

专业问答更多>>

民法典规定合同承发包双方的违约责任包括哪些
承包人的责任：一，工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金；二，工程交付时间不符合规定，按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。发包人的责任：

2024-08-30 15,340
民法典发包方是否承担违约责任
发包方会承担违约责任。根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条，因发包

2022-10-14 15,340
民法典规定债权债务违约的处理方式
1、债权债务合同中有约定违约责任的按照约定处理，没有约定的可以采用协商或其他方式商议违约责任的承担方式。 2、可以通过诉讼方式要求对方承担责任。一般来说，诉讼解决途径需要考虑诉讼时效、被告送达、违约责

2024-08-30 15,340
民法典规定对方违约守约方怎样维权
《民法典》规定对方违约，守约方维权的方式有：协议优先；协商不成的可以申请基层组织进行调解；调解不成的可以向法院起诉；当事人有签订仲裁协议或仲裁条款的，可以申请仲裁机构进行仲裁。违约方需要承担继续履行、

2023-12-07 15,340

法律短视频更多>>

01:10
发包人违约的责任
根据我国《中华人民共和国民法典》的规定，发包人违约的，应当根据合同的约定承担违约责任。具体的承担方式如下： 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在

1,950 15,340
01:18
新民法典小三应该怎么处理
如果小三只是单纯的介入别人的婚姻，是道德层面的问题，当事人无法追究其法律责任；但若小三对当事人构成了民事侵权的，当事人有权请求其承担相应的民事责任。另外，如果小三构成重婚的，涉嫌重婚罪，可能受到刑事处罚。根据我国刑法的规定，重婚罪的构成要件

2,392 15,340
01:39
民法典944条规定是什么
民法典第944条是：关于业主向物业服务人支付物业费的义务的规定。业主应当按照约定向物业服务人支付物业费。如果物业服务人已经按照合同约定和相关的规定提供物业服务的，则业主不得以其未接受或者不需要接受该物业服务为由，拒绝支付物业费。如果业主逾期

24,360 15,340