工程计量发包合同是否违约应承担什么责任

2021-03-21 133

普法内容

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

发包人应承担设计合同违约责任有哪些
发包人应承担设计合同违约责任如下： 1、发包人延迟支付，发包人应当按照合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，承担支付金额千分之二的逾期违约金，设计人提交设计文件的时间顺延，逾期超过三十天的，设计人有权暂停下一阶段的工作，并

2022-04-14 846
承包工程合同违约方拒绝承担违约责任怎么起诉
工程承包合同违约纠纷的起诉流程是准备起诉状和证据，交到承包合同履行地的民事法院，在人民法院立案的情况下，开庭前三天才会通知开庭的时间和地点，原告需要准时参与庭审，人民法院审理结束之后会出具判决结果。【温馨提示】遇到相似问题不要慌，点击咨询

2024-05-08 36
工程承包中发包方应承担的责任包括什么
1、办证责任办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道、爆破以及临时铁道专用线接岔等的许可证。 2、工程定点责任确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。 3、三通一平责任开工前接通施工

2023-09-17 46

专业问答更多>>

勘察、设计合同承包人承担什么违约责任
施工合同承包人承担的违约责任：施工的质量是决定建设工程质量的关键。在施工过程中，施工人应当按照设计文件和施工规范进行施工；不得偷工减料、粗制滥造，不得擅自修改工程设计，否则施工人对施工质量应承担瑕疵履

2021-12-17 15,340
发包人承担违约责任的方式应该是什么
发包人承担违约责任的方式： 1、支付违约金。在发包人不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱。 2、损害赔偿。因违约行为造成财产损失时作出经济补偿。 3、继续履行。发包人不履行合同义务的，对方当

2024-09-26 15,340
谁应该承担工程质量不合格的违约责任
当工程没有经过竣工验收而交付使用，如果出现质量问题，则应该由建设方承担工程质量不合格的违约责任。而建设方组织完成工程质量验收，确定合格后，之后再出现质量问题的话，施工方要承担违约责任，除了对工程进行维

2021-12-27 15,340
工程承包中发包方应承担的责任包括什么
1、办证责任办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道、爆破以及临时铁道专用线接岔等的许可证。 2、工程定点责任确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控

2024-08-25 15,340

法律短视频更多>>

01:02
解除合同违约责任谁承担
根据合同法的相关规定，解除合同后，违约责任由违约方承担。如果因违约导致合同被解除的，主张解除合同与主张违约责任是可以并存的，也就是，因一方违约造成另一方经济损失的情况下，可以在解除合同的同时也可以要求违约方承担相应的损失赔偿，此违约责任并

479 15,340
01:31
合同无法履行违约责任怎么承担
合同无法履行，如何承担违约责任合同无法履行的时候，如果无法履行是因为一方的过错行为导致的，过错一方就需要承担违约责任。根据我国合同法的规定，法定的违约责任包括了继续履行、采取补救措施、赔偿损失等责任；约定的违约责任就包括了，违约金条款等约

1,190 15,340
01:37
借款合同违约要承担哪些责任
借款合同违约承担的责任是以下三点： 1、借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息； 2、借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，违约行为发生在2019年8月19日之前的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币

544 15,340