窝工费的索赔有什么规定？

2022-02-20 27

普法内容

窝工费索赔的规定如下： 1、窝工损失费，是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后，如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用，应由发包方负责。 2、窝工费包括现场施工机械停滞费+现场工人的工资+周转性材料的维护和摊销费。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

窝工费什么时候可以索赔
建设工程因发包人原因造成停工、缓建的，承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定，没有约定按法律规定来。如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的，那么承包人应该自停工之日起向发包人提

2021-04-09 849
不可抗力能索赔窝工费吗
不可抗力导致的窝工费由施工单位自行承担。建设方只承担工期索赔。建设方原因导致的，由建设方承担窝工、用工及工期索赔。因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款具体如下： 1、工程本身的损害、因工程损害导致第三

2023-05-19 15
工程窝工要如何索赔
一、建设工程窝工费，是指承包商（包括合法分包商）在进入施工现场后，不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工，使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度而造成原来按照进度计划所配备的施工人员或施工机械设备不能正

2024-05-30 10

专业问答更多>>

工程窝工要如何索赔
一、建设工程窝工费，是指承包商（包括合法分包商）在进入施工现场后，不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工，使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度而造成原来按照进度

2024-08-28 15,340
窝工停工损失如何索赔
一、承包方窝工停工确实发生，但索赔数额证据不足，发包方对索赔数额不认可，但对停工负有责任，则法院行使自由裁量权酌定承包方应得的窝工停工损失最高院案件：（2014）民一终字第108号二、双方施工合同约定

2022-01-27 15,340
误工费窝工费的概念是否一样最新的规定是什么
在法律上误工费和误工费的概念当然是不一样的，因为误工费主要是针对发生在人身意外伤害事故当中的误工损失的，而窝工费只产生于建筑领域。有的时候，可能因为设备材料不够齐全导致工程进度不能像合同约定的那样照常

2023-11-28 15,340
设计变更导致窝工索赔工期吗
鉴于由于诸多因素所引起的各类工程项目工期延迟问题，其相应产生的法律责任和责任承担主体皆有所差异。我国制定的各项法律法规均对这一方面做出了明文规定。在工程实施过程中，往往会出现各种类型的争议与纠纷，例

2024-09-18 15,340

法律短视频更多>>

01:44
工程索赔的程序都有哪些
工程索赔的程序具体内容包括以下5步： 1、提出索赔要求，当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝； 2、报送索赔资料和索赔报告，在正式提出索赔要求以

936 15,340
01:14
施工索赔注意事项是什么
施工索赔的注意事项如下： 1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔，索赔的民事诉讼时效为三年； 2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现； 3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分

460 15,340
00:57
工程索赔需要搜集什么证据
施工建设工程发生索赔事件之后，必须要收集以下几个方面的证据：1、合同文件。包含合同的文本以及之后签的合同补充协议、招标文件、投标文件、建设图纸、工程清单等等相关的资料；2、工程进行过程中的l的录像以及照片，包含隐蔽工程覆盖前的录像照片以及工

1,208 15,340