工地上停工窝工的区别

2024-05-26 17

普法内容

窝工费和误工费的区别：误工费是法律定义，是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间（误工时间）内，因无法从事正常工作而实际减少的收入。窝工费指的是承包商（包括合法分包商）在进入施工现场后，不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工，使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度而造成原来按照进度计划所配备的施工人员或施工机械设备不能正常施工而产生的费用。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

窝工损失与停工损失的区别
窝工是指承包商(包括合法分包商)在进入施工现场后，不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工，使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度的现象。窝工损失费，是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后，如因设

2021-02-25 1,505
误工和窝工有什么区别
误工是指停止了工程。窝工是指有进行但效率较低。

2021-01-23 959
工程停工令和暂停令的区别
工程暂停令是指工程暂时性的停工。比如：建设单位要求工程重大变更、工程技术要求、工程事故、工程质量、工程安全、工程例行检查等。工程停工令是指工程全部停工发出的指令。比如：工程发生重大变更、建设单位资金短缺、因为工程出现重大安全事故需要停工整

2021-03-17 3,705

专业问答更多>>

窝工费和误工费的区别定义是什么?
窝工费和误工费的区别是两者的概念是完全不一样的。 1、误工费是法律定义,是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间(误工时间)内,因无法从事正常工作而实际减少的收入。 2、

2023-05-13 15,340
窝工费和误工费的法律区别是哪些、
误工是因为一些客观原因导致的工人无法投入正常施工（比如暴雨、无材料）窝工，是由于施工组织、管理不当导致的工人无法投入正常连续性施工（比如钢筋施工时，木工没活干；浇筑混凝土时木工没活干），多是由于没有

2022-07-29 15,340
窝工停工损失如何索赔
一、承包方窝工停工确实发生，但索赔数额证据不足，发包方对索赔数额不认可，但对停工负有责任，则法院行使自由裁量权酌定承包方应得的窝工停工损失最高院案件：（2014）民一终字第108号二、双方施工合同约定

2022-01-27 15,340
窝工费和误工费有区别吗？怎样判断？
窝工费和误工费的区别打个比方，一个小活100天，干了120天，窝工。干了90天，出了意外情况，歇了20天，又干了10天完事。中间的20天算误工。

2023-07-27 15,340

法律短视频更多>>

01:03
工龄和工作年限的区别
工龄和工作年限的区别如下： 1、概念不同：工作年限一般是指，组织人事部门行文录用，或者聘用为国家公务员或事业单位工作人员的具体日期。工龄，是指职工自与单位建立劳动关系起，以工资收入为主要来源或全部来源的工作时间； 2、工龄计算时间是指计算工

20,097 15,340
01:10
派遣工和正式工的区别
派遣工和正式工的区别有： 1、概念不同：派遣工，是指用人单位和劳务公司之间的合作，劳务公司会派遣人员至合作的用人单位工作；而正式工则指的是用人单位通过招聘的形式录用员工后，与员工签订正式劳动合同。 2、两者的劳动关系不同：派遣工属于劳务派遣

30,382 15,340
00:59
工厂停工停产工资怎么发放
非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的，用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个工资支付周期的，如果劳动者提供了正常劳动，那么支付给劳动者的劳动报酬不得低于当地的最低工资标准。如果劳动者没有提供正常劳动，那么应

4,725 15,340