建设工程质量存在问题时,发包人有哪些过错情形

2021-02-24 152

普法内容

建设工程质量存在问题时，发包人的过错情形有：（一）提供的设计有缺陷；（二）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（三）直接指定分包人分包专业工程。

《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

发包人在哪些情形下对建设工程质量缺陷承担责任
第一，提供的设计有缺陷；第二，提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；第三，直接指定分包人分包专业工程。

2020-08-08 259
工程质量问题定义是怎样的，建设工程质量问题有哪些
工程质量问题是指那些投入市场使用后由于工程质量不合格带来的问题。工程质量问题一般分为工程质量缺陷、工程质量通病、工程质量事故等三类。

2020-11-17 575
如何认定承包人对建设工程质量缺陷存在过错
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释〔2004〕14号）第十二条规定了因承包人过错，造成建设工程质量缺陷的，承包人也应当承担相应的过错责任。一般情况下，承包人具有下列情形之一的，应当认定其对建设工程质量缺

2023-02-23 162

专业问答更多>>

对建设工程质量缺陷，发包人在何种情形下需承担过错责任
发包人在以下三种情形下应承担过错责任：（一）提供的设计有缺陷；（二）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（三）直接指定分包人分包专业工程。承包人有过错的，也应当承担相

2022-06-13 15,340
承包人对建设工程质量缺陷存在过错怎么认定
《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律的解释》（法律解释）〔2004〕14号）第十二条规定了因承包人过错，造成建设工程质量缺陷的，承包人也应当承担相应的过错责任。一般情况下，承包人有下列情

2021-11-30 15,340
工程质量问题定义是怎样的，建设工程质量问题有哪些？
产品质量问题,就是不合格品,在ISO9001里对不合格的定义是“未满面足要求”。这里是指未满足设计要求,虽然质量问题的发生会带来质量成本的提高,或已带来了经济损失,但没有投入使用而造成后果。建设工程质

2023-11-09 15,340
工程质量问题哪些人属于发包人
建设工程质量存在问题时，发包人的过错情形有： 1、提供的设计有缺陷； 2、提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准； 3、直接指定分包人分包专业工程。

2023-04-28 15,340

法律短视频更多>>

00:56
工程质量问题发包人能拒付工程款吗
工程质量问题，发包人可以拒付工程款。根据我国《民法典》，对于建设工程，在发包方委托司法鉴定机构进行质量检测与鉴定后，要求承包方在合理期限内修理、返工、改建等修复的，承包方修复后的建设工程在竣工验收不合格的，发包方可以减少支付工程款。如果是严

2,718 15,340
01:36
建设工程有哪些承发包方式
通常，建设工程的承发包方式包括以下几种：协议方式和投标方式，是通过确立承发包关系方式的不同而区分的。协议方式，即承发包双方采用协商的方式达成协议，确定承发包关系。则投标方式指建设单位打算定标底后，以公开招标或指定招标来邀请施工企业投标，并

1,976 15,340
01:09
建筑工程可以分包的情形有哪些
建设工程专业承包合同的承包人，只有取得发包人的同意之后，才可以把自己承包的一些工作交给其他人来完成。承包人不能把自己承包的全部工程都转包给其他人，同时，承包人也不能把自己承包的全部工程，进行肢解之后，采用分包的方式，分别转包给其他人。要

825 15,340