建筑工程合同填写范本

2024-06-10 32

普法内容

建筑工程合同发包方：＿（以下称甲方）？承包方：＿（以下称乙方）？甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。1．工程名称：＿？2．工程地点：＿？3．工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计＿份平方米。4．承包内容：？5．建筑安装工程造价：共计人民币＿份元。6．工程价款和费用的结算依据和付款办法：？（1）…？（2）…？7．工程开工日期：＿年＿月＿日？8．工程竣工日期：＿年＿月＿日？9．工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为？依据。10．甲方主要义务：？（1）…？（2）…？11．乙方主要义务？（1）…？（2）…？12．违约责任：？（1）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额＿‰计算违约金。（2）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价＿‰计算违约金。（3）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。（4）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。（5）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。13．本合同附件：共＿份？14．合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15．本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。发包方：＿（盖章）法定代表人（签字）：＿？承包方：＿（盖章）法定代表人（签字）：＿签约日期：＿年＿月＿日

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

建筑安装工程分包合同（一）合同范本
建筑安装工程承包合同协议范本发包人：（全称）承包人：（全称）依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：

2024-06-09 13
建筑工程施工安全合同协议书合同范本
甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称甲方）乙方于20年月日与“房地产有限公司”签订了《工程承包合同及其补充协议》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件（以下统称为“原合同”），依照《民法典》、《中

2024-05-21 16
2023建筑工程劳务施工分包合同范本
甲方：乙方：根据中华人民共和国《民法典》、《劳动法》、《建设工程质量管理条件例》、《安全生产法》及与本工程相关的法律法规，经甲乙双方友好协商和勘察施工现场后，制定了本工程劳务分包协议。甲方为了加强工程项目管理，规范施工行为，明确双方责任

2024-05-15 23

专业问答更多>>

建筑工程招标投标文件范本怎么填写
公开招标公告ＸＸ管残疾人康复委托，欢迎符合条件的投标人参加房屋建筑采购投标。1、项目编号Ｘ－Ｘ－Ｘ2。项目名称：ＸＸ；3、项目内容：房屋建筑维修。装修4。招标控制价本项目招标控制价为ＸＸ元。5、投标人

2021-11-12 15,340
建筑工程工程承包合同范本范本内容包括
建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同，包括建筑工程施工合同、建筑工程勘察合同、建筑工程设计合同。建筑工程承包合同是很复杂的合同。涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题，而且涉及的法律、

2022-11-12 15,340
建筑工程停工索赔合同书范本怎样写呢？
致：xxx xxxx 我单位在机修车间工程施工中预到地方老乡因不明原因生事而发生停工一事和不明原因大网高压停电停工所引起的工程费用一事提出索赔报告。 1：我方从2007年5月13日开工以来积极组织施工

2022-07-28 15,340
建筑工程劳务合同怎么写？建筑工程劳务合同范本的主要内容有哪些？
劳务分包合同虽然较建设工程施工合同而言较为简单，但其自身有一些特殊性。需要特别注意的是，根据建设部和国家工商行政管理总局于2003年8月发布的《建设工程施工劳务分包合同标准》范本的内容，结合承包人与业

2022-04-27 15,340

法律短视频更多>>

01:32
建筑工程合同签订流程
建筑合同签订的流程可以分为4个阶段： 1、签约准备阶段签约准备阶段是全部合同工作的基础，加强这一阶段的调查工作对风险控制和合同管理具有特别重要的意义。 2、签约协商阶段协商是就未来将要订阅的合同的主要条款交换意见，达成合同的过程，这一过

2,396 15,340
01:04
劳务合同和建筑工程施工合同的区别
劳务合同和建设工程施工合同的区别在于，二者的主体不同，而且二者的订立目的根本不同。劳务合同主要是指，民事主体之间以劳动的形式，提供给另一方主体的服务民事合同。双方签订劳务合同的目的在于，完成某一项劳务以及劳务成果。而建设工程施工合同主要是指

8,348 15,340
00:51
无效建筑工程施工合同如何认定
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》的相关规定可知，在下列几种情形下订立的建设工程施工合同均认定为无效：第一，承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的。第二，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施

1,291 15,340