承包人需要承担逾期竣工违约责任吗

2020-10-09 118

普法内容

如果承包人可以证明工期虽然延误但并非承包人原因引起，从而避免承包人承担逾期竣工的违约责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时，不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大；也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系，而应积极采取措施，按合同约定就造成工期延误的事由及时向发包人提出书面报告，及时取得申请工期顺延的签证，并及时收集、固定引起工期延误的其它证据。一旦发生发包人要求承包人承担工期延误责任，承包人即可据此证明工期虽然延误但并非承包人原因引起，从而避免承包人承担逾期竣工的违约责任。

《建筑法》第十五条规定，建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

承包商承包建筑工程，承包人逾期竣工违约金如何算。
工程逾期竣工违约金由双方自由约定，但是法律规定，违约金最好不超过合同总价款的百分之三十，所以最高限额就是合同总价款的百分之三十。

2024-06-01 37
欠款逾期逾期真的要承担违约责任吗
逾期付款是应当承担违约责任的，因为逾期付款就是指违反合同约定的期限付款，属于违约行为，需要承担违约责任。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2021-02-18 214
承包人应否承担违约责任? ?
承包人不存在为违约情形的不应承担逾期竣工违约责任。发包人的解除权是对于承包人逾期竣工的违约责任规定可以解除合同，但可以证明非承包人原因引起工期延误的，承包人不需要承担逾期竣工的违约责任。

2021-01-03 162

专业问答更多>>

承包商承包建筑工程承包人逾期竣工违约金怎么算
建筑工程合同专用条款中，1、因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按中标价的万分之五/每日计算。2、在承包人违约条款中:承包人违约重任的承担方式和计算方法：按招标文件执行。

2022-06-30 15,340
建筑工程合同未到期施工人因违约退出承包方需要承担违约责任吗?
1、首先要说你作为一个实际施工人，按照约定完成施工量是你的义务，若是因为你的退出给对方造成一定损失的话，对方可以扣除你的一部分资金；若是按照合同约定退出需要承担责任的话，那么你违约退出承担责任也是应当

2022-02-09 15,340
承包食堂违约学校要承担责任吗
如果在承包合同中已经约定了学校的义务包括应禁止食堂违规经营及学生在校内贩卖商品这样的条款，学校的不作为已经构成了违约。你可以要求学校承担违约责任，包括停止违约行为及赔偿你的损失。如果违约的程度已经造成

2022-05-03 15,340
违法违建需要分包人承担责任吗
违法分包人与承包单位承担连带赔偿责任。《建筑法》第六十七条规定：承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，

2023-09-13 15,340

法律短视频更多>>

01:16
工人违章要承担工伤部分责任
工人违章要承担工伤部分责任。具体如下：首先要看企业是否为员工参保，如果没有参保的话，所有工伤待遇支付将全由企业承担。如果参保的话：停工留薪期间的工资待遇、伤残津贴以及员工与公司之间解除劳动关系之后的一次性伤残就业补助金等将由企业承担。相关法

2,728 15,340
00:59
担保人死亡继承人是否需要承担责任
担保人死亡继承人需要承担责任。继承人应当在在所继承遗产的范围内，承担保证责任。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。当事人在保证合同中约定保证人与债务人，对债务承担连带责任的，为连带责任

3,002 15,340
01:37
借款合同违约要承担哪些责任
借款合同违约承担的责任是以下三点： 1、借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息； 2、借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，违约行为发生在2019年8月19日之前的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币

557 15,340