建设工程合同工期可以违法顺延吗

2024-05-16 17

普法内容

工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除。发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。发包人未按约支付工程款若发包人未按期支付工程进度款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担。发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当实践中，存在发包人将部分工程直接分包给他人施工。然而在施工过程中，承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误，在此情形下，发包人应当承担相应的工期延误责任。工程质量鉴定对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由，主要以工程质量是否合格作为判断标准。如果工程质量经鉴定是合格的，则应将鉴定期间作为顺延工期期间反之如果工程质量经鉴定不合格，则工期不应顺延。不可抗力或其他因素承包人在施工过程中如发生不可抗力因素，或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的，承包人有权主张工期顺延。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

建设工程可以延期合同吗？
可以，但要在特定条件下。 1、工程量增加； 2、发包人变更设计； 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料； 4、发包人未按约定支付工程款，发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当； 5、工程质量鉴定； 6、不可抗力或

2021-01-30 136
建设工期延期多少个月可以解除合同
建设工期延期超过当事人催告给出的合理期限，可以解除合同。具体的期限根据实际情况而定，比如当事人给出的合理期限为一个月。施工单位没有按合同要求完成施工的，经双方协商在合同期限内仍然不能完成工程的，建设单位可以解除施工合同。建设工程合同延期可

2024-05-23 18
工程款延付工期顺延吗
工程款延付工期可以顺延，工期顺延一般包括下列情况： 1、发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备； 2、发包人没有及时向承包人提供施工资金； 3、发包人突然变更施工计划等各种情形。

2024-07-01 36

专业问答更多>>

建设工程招标，工期和标准可以按顺延工期确认吗
在工程量增加的施工过程中，发包人经常要求承包人增加工程量，必然导致工期增加。如果发包人在施工过程中改变设计，由于发包人改变设计，承包人无法施工的期限应从工期中扣除。发包人未按合同约定的期限提供设计图纸

2021-11-20 15,340
建筑工程合同人可以转让建设工程吗?
法律分析建筑工程合同是可以转让的。法律规定，发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干

2023-09-30 15,340
2022年建设工程合同能够延期吗
可以，但要在特定条件下。 1、工程量增加； 2、发包人变更设计； 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料； 4、发包人未按约定支付工程款，发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不

2023-01-12 15,340
建设工期延期多久可以解除合同
建设工期延期超过当事人催告给出的合理期限，可以解除合同。具体的期限根据实际情况而定，比如当事人给出的合理期限为一个月。施工单位没有按合同要求完成施工的，经双方协商在合同期限内仍然不能完成工程的，建设单

2024-04-22 15,340

法律短视频更多>>

01:14
工期顺延哪些情况算合法
工期顺延的合法情况有，发包人要求承包人增加工程量；发包人变更设计；发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；以及发包人未按约支付工程款等。施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺

1,119 15,340
00:57
建设工程合同包括哪些合同?
依据现行《中华人民共和国民法典》的相关规定，建设工程合同的类型主要包括： 1、施工合同、勘察合同和设计合同； 2、合同的具体内容包括，当事人的姓名或名称、住所等信息； 3、工程的名称、范围、质量； 4、建设工期； 5、竣工验收； 6、质量保

4,098 15,340
00:43
建设工程合同无效情形
具体到建设工程施工合同领域，以下几种情形会导致建设工程施工合同无效。第一是承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。第二是建设工程是必须要进行招标，但是实际上并没有中标或者中标无效的。第三是没有资质的实际施工人借用他人的资质来签订的。

2,230 15,340