您的位置:法师兄 > 律师普法 > 工期延误和工期延期的区别
工期延误和工期延期的区别

工期延误和工期延期的区别

2022-01-13 18
普法内容
工期延误和工期延期的区别如下: 1、工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的。 2、工期延期的原因可能是多方面的,可以通过向建设单位、监阀单位申请获得批准而增加工期的。
《民法典》第七百九十五条 施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。 第七百九十八条 隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 工程延期与工程延误一样吗
    工程延期与工程延误一样吗

    不一样。 1.工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。 2.工程延误——损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。 延期和延误是相当的,是指对承包商而言相当

    2024-06-23 3
  • 施工合同范本工期延误
    施工合同范本工期延误

    合同范本通用条款 11、2规定推迟开工日期,业主应赔偿承包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。延期开工会造成承包商原定人、机、料调配计划的变更风险,分包商的报价有效期到期风险,物价上涨风险等。由于承包商往往只能获得延期开工造成直接经济损

    2024-05-18 17
  • 施工工期延误怎么处理?
    施工工期延误怎么处理?

    施工工期延误,如果是施工方违约造成,发包方可以要求赔偿,索赔费用包括窝工费、材料保管费等,并要求施工方抓紧施工,缩短延误的工期。在工程建设过程中,工期是非常重要的,工期发生延误,要弄清延期的原因。 【温馨提示】这是根据当前问题的经验总结,不

    2024-05-04 11
专业问答更多>>
  • 建设工程延期与工程延误的有哪些区别?

    建设工程延期与工程延误的区别如下: 对于承包商来讲,属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延期;属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延误。 工程延期——承包单位

    2023-03-09 15,340
  • 工期,工期顺延与工期延误是什么意思?

    所谓工期延误,是指工程施工过程中任何一项或多项工作的实际完成日期晚于计划规定的完成日期,可能导致整个合同工期延长。工期延误通常包括两种情况:一种是在施工过程中,实际施工进度落后于发包人批准的计划施工进

    2021-11-20 15,340
  • 工程延误是不是工程延期

    不一样。 1.工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。 2.工程延误——损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。

    2022-10-18 15,340
  • 工程合同工期延误被告答辩书因雨期等延误了工期

    合同是否有关于延期的约定,答辩状说明延期的是由,最好委托律师代写。

    2022-11-01 15,340
法律短视频更多>>
  • 工期延误违约金上限为多久 01:09
    工期延误违约金上限为多久

    发包方、承包方双方应在合同中约定误期赔偿费,明确每日应赔额度。除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费应当列入竣工结算文件,可以在结算款中直接扣除。如果在工程竣工之前,合同工程内的某一个单位工程已通过了竣工验收,且

    2,641 15,340
  • 工期顺延哪些情况算合法 01:14
    工期顺延哪些情况算合法

    工期顺延的合法情况有,发包人要求承包人增加工程量;发包人变更设计;发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;以及发包人未按约支付工程款等。施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺

    1,079 15,340
  • 临时牌照到期了怎么延期 01:07
    临时牌照到期了怎么延期

    临时牌照到期了,需要到车管所重新申请一张临时牌。但是由于购买机动车暂时未上牌,需要临时上道路行驶,机动车所有人需要多次申领临时行驶车号牌的,车辆管理所核发临时行驶车号牌不可以超过三次。机动车所有人申领临时行驶车号牌应当提交以下证明、凭证:

    5,378 15,340
吴莉律师 吴莉律师

广东天穗律师事务所 | 专职律师

擅长:公司法、婚姻家庭、合同纠纷
咨询律师
186-2004-7948
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?