发包方违约该如何处理

2024-04-26 2

普法内容

发包方违约的处理，发包人未能按照合同约定提供勘察、设计工作所需工作条件的，勘察人、设计人应当通知发包人在合理期限内提供；如果发包人未提供必要的工作条件致使勘察、设计工作无法正常进行的，勘察人、设计人有权停工、顺延工期，并要求发包人承担勘察人、设计人停工期间的损失。由发包人提供有关工程建设技术资料的，发包人应当按照合同约定的时间和份数向承包人提供符合约定要求的技术资料。发包人未能按照约定提供技术资料，承包人可以要求发包人在合理期限内提供建设工作所必须的技术资料并有权暂停工作，顺延工期，并可以请求发包人承担承包人因停工、窝工所造成的损失。《民法典》第八百零七条规定，发包人不支付价款，经承包人催告后在合理期限内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。承包人行使优先受偿权。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

发包人违约的处理方法是什么
发包人违约的处理方法是： 1、继续履行合同，支付违约金，赔偿损失，履行定金罚款； 2、除上述救济方法外，其他救济方法； 3、当事人还可以根据法律或合同的性质采取其他救济措施。根据《中华人民共和国民法典》的规定，当事人一方不履行非金钱债务或

2022-06-17 453
发包人违约怎么处理？
发包方违约，未违约方可以要求其承担违约责任。一、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。二、因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施

2021-05-10 18
工程合同发包方违约承包方应当怎么处理
工程合同发包方违约的，承包方可以要求违约发包方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。如果工程合同中约定了违约金的，承包方可以要求对方按照约定支付违约金；如果没有约定违约金的数额的，承包方可以要求对方按照实际造成的损失承担违约责

2021-03-24 23

专业问答更多>>

发包方在土地承包中如何处理违约
发包方在土地承包中的违约情形：⑴、干涉承包方依法享有的生产经营自主权。⑵、发包方非法变更、。承包合同依法成立后即具有法律效力，双方当事人必须认真履行，任何一方均不得擅自变更、解除合同。根据《法》第26

2022-08-31 15,340
合同单方违约如何处理，应该如何处理
法律分析合同单方违约的处理办法：依据我国《民法典》的相关规定，合同单方违约的，守约方可以解除合同或者向法院提起诉讼要求违约方承担违约责任。合同单方违约是指合同的一方当事人，在履行合同的过程中有违约行

2023-10-21 15,340
2022年发包方违约怎么处理
发包人应当对以下违约行为负违约责任： 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。建设工程合同在性质上属于承揽合同

2022-11-25 15,340
法院该如何处理卖方违约
买方构成一般违约，法院会先考虑卖方的诉讼请求，看能否继续履行合同，采取补救措施。 1、如果构成了根本违约使得合同无法再履行时，法院会判决解除双方签订的合同，在解除合同基础上判决买方承担相应的违约责任。

2023-01-03 15,340

法律短视频更多>>

00:58
土地承包合同一方违约如何解约
土地承包合同一方违约的话，当事人可以与对方进行协商，双方共同协议决定是否需要解除合同。另外，当事人还可以根据双方事先的约定，单方面行使解除合同的权利。还有，根据我国民法典第五百六十三条的规定，如果对方的违约行为已经构成了根本违约的程度，这时

1,444 15,340
01:03
买方违约解除购房合同如何处理
买方违约、单方面解除购房合同，卖方可以要求买方承担相应的违约责任。具体来说，这主要依据了我国民法典第五百六十六条的规定。根据第五百六十六条，如果房屋买卖合同是因为一方当事人出现了违约行为而解除的话，享有解除权利的当事人，就可以要求对方承担相

1,397 15,340
01:06
车位租赁合同单方违约如何处理
车位租赁合同单方违约的话，当事人可以请求违约方承担相应的违约责任。具体就包括了：继续履行车位租赁合同的责任、采取相应补救措施的责任、赔偿遭受损失一方实际损失的责任以及其他法律规定的责任。具体来说，这主要依据了我国民法典第五百七十七条的规定。

2,450 15,340