不可预见的地质条件是业主责任吗

2024-05-14 8

普法内容

不可预见的地质条件不是业主的责任，责任最终由谁承担，要视具体情况而定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；（2）发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。法律依据《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。【温馨提示】当前回复为大多数情况的参考答案，若未能解决您的法律问题，建议直接咨询律师，快速响应，问题解决率更高。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

业主家的书报箱门不见了，物管有责任否
看物管是否有过错。

2024-06-19 9
侵权责任主张免责的条件是什么?
对侵权责任主张免责的条件应当是： 1、受害人故意造成损害的； 2、医务人员在抢救生命垂危的患者等紧急情况下已经尽到合理诊疗义务； 3、患者或者其近亲属不配合医疗机构进行符合诊疗规范的诊疗的等。

2021-03-19 167
男的可以当妇女主任吗？当妇女主任的条件是什么？
妇女主任不是由村委会制定或者委派的。妇女主任的任命如下： 1、应当选举产生。 2、村党支部推荐候选人是合法的。妇女主任：贯彻执行上级妇联组织及同级妇女代表大会或妇女大会决议；职责? 1、贯彻执行上级妇联组织及同级妇女代表大会决议； 2

2023-04-15 45

专业问答更多>>

不可预见的偶然性是不可预见的？
不可抗力所指的事件必须是当事人在订立合同时不可预见的事件,它在合同订立后的发生纯属偶然。当然,这种预料之外的偶然事件,并非是当事人完全不能想象的事件,有些偶然事件并非当事人完全不能预见。但是由于它出现

2021-08-14 15,340
工地死亡业主是不是有责任
根据最高人民法院的司法解释:承揽人在完成工作过程中对第三人造成损害或者造成自身损害的,定作人不承担赔偿责任。但定作人对定作、指示或者选任有过失的,应当承担相应的赔偿责任。你如果没有对铁架倒塌负有责任,

2022-07-18 15,340
工地主要责任非主责可以吗
非主责可以的。 1、是工伤，享受工伤待遇。建议先进行工伤认定（单位在一个月内不申请的，劳动者可自己申请），再进行劳动能力等级鉴定，根据鉴定结果申请劳动仲裁要求赔偿。医疗费、停工留薪工资、一次性伤残（

2022-02-03 15,340
借条上的见证人的的主要责任是指什么
这要根据具体情况而定。证明人只要证明借贷合同关系确实存在，不需要其承担连带责任，而担保人或者保证人则需要承担完全连带责任或者不完全连带责任。一般保证人有一个先诉抗辩权，即在主合同纠纷未经审判或者仲裁

2023-08-04 15,340

法律短视频更多>>

01:04
缔约过失责任的构成条件
缔约过失责任的构成要件有： 1、缔约一方当事人有违反先合同义务、或者是法定附随义务的行为。 2、一方当事人因违反先合同义务、或者法定附随义务的行为，给对方当事人造成了信赖的利益损失； 3、一方当事人违反了先合同义务、或者法定附随义务，其在主

3,013 15,340
01:17
代书遗嘱见证人的条件
遗嘱代书人、见证人所需条件如下：遗嘱代书人、见证人应当是已满十八周岁或是十六周岁以上用自己的劳动收入为其主要生活来源的人。遗嘱代书人、见证人必须是正常人，无精神疾病等。不得作为遗嘱代书人和见证人包括：精神病患者、丧失理智的人，因其是无

1,148 15,340
01:16
股权质押生效条件是什么
股权质押又可以被称为“股权质权”，主要指的是出质人以自己所拥有的公司股权，作为质押标的物所设立的一种质押。股权质押生效条件为： 1、出质人和质权人之间应该签订书面形式的合同。此外对于所签订的合同内容，必须要明确地指出。这是为了防止质权人趁

1,690 15,340