建设工程施工合同工期顺延的情形有哪些

2020-01-04 175

普法内容

建设工程施工合同工期顺延的情形有：指令错误；未按合同时间提供图纸；延期开工或暂停施工；没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化；对工程质量的检验影响施工正常进行；没有按照合同时间支付工程预付款和进度款；供应的材料设备不合格。

《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

相关合同

建设工程施工合同协议书

审核日期：2022.03.05页数：8大小：18989KB格式：.docx

￥9.9

点击下载

标准模板，无水印，word版下载，可随意修改

最新版建设工程施工协议文本

审核日期：2022.02.23页数：3大小：17668KB格式：.docx

￥9.9

点击下载

标准模板，无水印，word版下载，可随意修改

建设工程劳务施工合同简短版范文

审核日期：2021.12.11页数：18大小：26296KB格式：.docx

￥9.9

点击下载

标准模板，无水印，word版下载，可随意修改

展开

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

《施工合同》规定了工期顺延有哪几种情形?
1、发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期的起算点，工期向后顺延相应迟延开工的时间。 2、虽然进场，但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件，如工地未满足合同约定的开工要求，法律上相关审批手续未办妥等。 3、发包

2021-03-29 411
工程建设合同无效情形有哪些？
建设工程合同无效情形包括： 1、承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的； 2、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的； 3、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

2021-02-12 153
工期顺延的合法情形
1、工程量增加； 2、发包人变更设计； 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料； 4、发包人未按约支付工程款； 5、工程质量鉴定。

2024-06-05 35

专业问答更多>>

建设工程争议情形有哪些，建筑工程施工合同纠纷起诉
工程争议主要有价款、质量、工期三大类纠纷，一般是施工单位提起诉讼，主张工程价款，建设单位则以质量不合格、工期违约进行对抗。对质量问题，有的可作为抗辩理由，有的必须提起反诉或另案起诉，对工期违约，建设单

2022-10-06 15,340
施工合同中建设方是哪些情形
谁给钱谁就是甲方，建设单位约等于甲方约等于业主，发包方一般是被委托方，也就是乙方。 1、“建设单位”可以理解为出资单位，即“业主”，就是这个大楼是给谁盖的。或者说：建设单位就是拿钱出来给施工单位，让施

2022-08-01 15,340
造成建设工程施工合同无效有哪些情形，有没有规定？
在合同当事人没有民事行为能力，建设工程施工合同的内容违反法律规定或公序良俗的，系恶意串通签订建设工程施工合同，明显损害他人合法权益的以及意思表示虚假等情形下，施工合同都是无效的。

2023-11-30 15,340
建设工程施工中有哪些无效的施工合同
建设施工合同无效的情形有： 1.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的； 2.没有资质的实际施工人借用资质的建筑施工企业名义的； 3.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的； 4.承包人非

2023-08-14 15,340

法律短视频更多>>

00:43
建设工程合同无效情形
具体到建设工程施工合同领域，以下几种情形会导致建设工程施工合同无效。第一是承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。第二是建设工程是必须要进行招标，但是实际上并没有中标或者中标无效的。第三是没有资质的实际施工人借用他人的资质来签订的。

2,257 15,340
01:14
工期顺延哪些情况算合法
工期顺延的合法情况有，发包人要求承包人增加工程量；发包人变更设计；发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；以及发包人未按约支付工程款等。施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺

1,163 15,340
00:57
建设工程合同包括哪些合同?
依据现行《中华人民共和国民法典》的相关规定，建设工程合同的类型主要包括： 1、施工合同、勘察合同和设计合同； 2、合同的具体内容包括，当事人的姓名或名称、住所等信息； 3、工程的名称、范围、质量； 4、建设工期； 5、竣工验收； 6、质量保

4,141 15,340