如何确定建设工程的竣工日期和工程款利息

2021-01-08 267

普法内容

确定建设工程的竣工日期和工程款利息的起算日如下：验收合格的是竣工验收合格之日，拖延验收的是提交验收报告之日，未经竣工验收擅自使用的是转移占有建设工程之日。工程已实际交付的，交付之日起算利息；工程没有交付的，提交竣工结算文件之日起算利息；工程未交付工程价款未结算的，当事人起诉之日起算利息。

《建筑法》第六十一条交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。《民法典》第七百九十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

建设工程的欠付工程款的利息起算时间如何确定
根据我国法律法规的相关规定，利息从应付工程价款之日开始计付。若对付款时间未约定或者约定不明，则应付款之日为：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结

2024-06-04 27
建设工程的竣工时间怎样确定
工程实际竣工日期的确认，如经双方签字确认竣工日期的，应以双方确认的日期为竣工日期。当双方对实际竣工日期有争议时，应分别情况进行处理： 1、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日作为竣工日期。 2、承包人已经提交了申请竣工验收的报告，而

2020-07-04 331
建设工程施工逾期竣工如何处理
建设工程施工逾期竣工，根据双方签订的施工合同约定的条款，主张违约方（建筑公司或承包方）承担违约责任，赔偿损失。协商不成，到法院起诉，申请查封违约方的财产，承担违约责任。《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合

2024-05-24 26

专业问答更多>>

法院和仲裁机构是如何确定建设工程实际竣工日期
按照最高人民法院相关司法解释的规定，一般按照下述方式来确定竣工日期： 1、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。既然工程已经验收合格了，则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的

2023-09-15 15,340
如何理解竣工日期、工程竣工时间和竣工日期
对工期与开工日期的问题，较好理解，但对竣工日期，实务中对此问题却意见不一，常会发生争议。因为竣工日期与工期是否违约，支付工程款的起算时间，以及工程款计息时间都是紧密联系在一起的，可谓关系甚大。竣工日期

2021-10-16 15,340
工程验收应确定的竣工日期如何确定
1、以转移占有建设工程之日为竣工日期。 2、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已

2022-11-20 15,340
怎么定工程合同的竣工日期和已竣工的工程日期
竣工是指承包商完成施工任务。一般而言，工程竣工后，发包人应进行验收，确认合格后予以接收。但在实践中，承包商的工程竣工日期和竣工验收时间往往存在时差，因此确定竣工日期非常重要，因为它涉及到工程款的支付时

2021-11-30 15,340

法律短视频更多>>

00:52
建设工程竣工验收有哪些步骤
建设工程竣工验收的步骤并不复杂，主要包括了三个步骤，分别是自检，预检，正式的竣工验收。三个步骤要按照顺序进行，在每一个步骤之中如果发现了问题都要进行补救和调整。具体的来说，首先施工单位要自行组织有关人员进行检查验收，然后再进行预检。预检是由

4,525 15,340
00:53
建设工程竣工验收要具备什么条件
具体的来说，工程竣工验收需要具备的条件包括了以下5个方面：第一就是完成建设工程设计和合同约定的各项内容；第二就是有完整的技术档案和施工管理资料；第三就是质监站责令整改的问题已全部整改完成；第四就是有施工单位签署的工程保修书；第五是有勘察，设

5,102 15,340
00:57
建筑工程竣工验收程序是怎样的
建设工程竣工验收的程序包括以下步骤：1，施工单位自检评定。单位工程完工后，施工单位对工程进行质量检查，确认符合设计文件及合同要求，填写《工程验收报告》；2，监理单位提交《工程质量评估报告》，勘察、设计单位提出《质量检查报告》；3，建设（监理

4,909 15,340