您的位置:法师兄 > 律师普法 > 新买的房子,质量问题的反诉状怎么解释
新买的房子,质量问题的反诉状怎么解释

新买的房子,质量问题的反诉状怎么解释

2024-06-13 4
普法内容
反诉人(本诉被告):江苏**建设工程有限公司, 住所地:淮安市**工业园区边寿民路**桥路口**号。 法定代表人:**林,该公司总经理。 委托代理人:张笑云,江苏永元律师事务所律师,。 被反诉人(本诉原告):淮安市**房地产开发有限公司, 住所地:淮安市淮安区淮城镇**路**号。 法定代表人:王**,该公司总经理。 反诉请求 1、判令被反诉人立即向反诉人支付拖欠工程款600万元(最终以工程鉴定结论据实结算)及利息(自工程实际交付之日起,至实际支付之日时止,按照中国人民银行同期同类贷款利率计息)。 2、判令被反诉人承担本案全部诉讼费用。 事实与理由 反诉人与被反诉人双方于2024年6月1日就“淮安市**区**乡**嘉苑工程1#—10#楼”签订了两份协议,一份是反诉人中标后双方签订的《建设工程施工合同》,是为了走招标程序的,作为备案合同,由于工程量(包括变更设计、车库、阁楼等)有所增加,远远超越了双方签订的《建设工程施工合同》的承包范围,中标合同价已远远低于成本价,况且双方在合作的过程中也一直口头约定据实结算工程款,这是行业惯例,因为双方都知道按照中标合同价是做不下来的。现反诉人已为此工程实际支出2600多万元,这其中还不包括加固费用。反诉人对此工程的预算总价已达到3000多万元。而被反诉人才向反诉人支付的工程款达2300多万元,被反诉人应立即向反诉人支付拖欠工程款600万元(最终以工程鉴定结论据实结算)及利息(自工程实际交付之日起,至实际支付之日时止,按照中国人民银行同期同类贷款利率计息)。据此,反诉人恳请法院对此工程进行鉴定,从而确定工程造价。反诉人与被反诉人应遵从行业惯例、公平合理、诚实信用原则,据实结算;另一份是双方实际履行的协议,该协议对工程总价没有约定,只约定了建筑面积每平方700元的结算价格。该协议实际履行期限为2024年7月28日开工。2024年1月28日,经验收,主体工程不合格,其主要原因是混凝土强度不足。反诉人为了早日交付工程,解决部分业主的实际需求,承担自己的社会责任,积极与被反诉人协调解决此事。经工地有关派驻机构及被反诉人、反诉人协商一致,对此不合格工程进行加固。反诉人前期先行支付加固费用160多万元后,后续加固费用由被反诉人自行支付给南京加固公司。2024年12月22日,工程通过竣工验收。 主体工程不合格,其主要原因不是反诉人造成的。因为反诉人的施工分部分项验收都已合格,有各种工程签证证明。因加固主体工程而导致反诉人竣工验收不能按期,其责任不在反诉人。被反诉人却把责任归结为反诉人的,而追究反诉人的违约责任,这是无事实和法律依据,更是没有任何道理可言的。因被反诉人逾期交房赔付购房业主违约责任产生的直接损失约360万元,是被反诉人与业主的合同关系,根据合同的相对性,理应由被反诉人自己承担,跟反诉人没有关系。况且360万元的直接损失也是被反诉人的一面之辞,有何计算依据和标准?

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 工程质量问题民事反诉状怎么写
    工程质量问题民事反诉状怎么写

    反诉人(本诉被告):有限公司,住所地:。法定代表人:,董事长。联系电话被反诉人(本诉原告):,,年月日出生,汉族,无业,住。因诉有限公司劳务纠纷一案,现对提起反诉。反诉请求: 1、依法判令被反诉人向反诉人赔偿因施工质量不合格而导致反诉人损失

    2024-06-10 9
  • 朋友是做买卖的那买卖合同因质量问题的反诉状怎么写
    朋友是做买卖的那买卖合同因质量问题的反诉状怎么写

    反诉人(本诉被告):地址:法定代表人:委托代理人:被反诉人(本诉原告):地址:法定代表人:反诉请求: 1、判令被反诉人赔偿损失元(暂计至起诉之日,后续损失将按实际追加请求) 2、反诉诉讼费用由被告承担。事实和理由:反诉人向被反诉人出售__产

    2024-06-09 10
  • 如何解决房子的质量问题
    如何解决房子的质量问题

    房屋质量有问题,在保修期内的,出卖人应当承担维修责任;如果该房屋经修复后仍然不能保证购房人的人身和财产安全,购房人可以提出解除合同,并要求出卖人赔偿损失。

    2024-06-08 13
专业问答更多>>
  • 质量问题反诉状应该写什么

    反诉人(本诉被告):有限公司法定代表人:。联系电话:被反诉人(本诉原告):有限公司。法定代表人:。住所:昆号。联系电话:反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。反诉请求 1、请求判

    2023-07-23 15,340
  • 装修合同质量问题反诉状

    民事反诉状反诉人(本诉被告):××省××市××有限公司。地址:××省××市××街××号。法定代表人:王××,××有限公司经理。被反诉人(本诉原告):××省××市××有限公司。地址:××省××市××街×

    2022-07-05 15,340
  • 新买的房子有质量问题房屋买卖发生质量问题要不要负责

    根据中华人民共和国建筑法第62条规定,建筑工程实行质量保修制度,建筑工程质量管理条例第40条规定了在正常使用条件下建设工程的最低保修期,如果在,最低保修期内出现问题,由施工单位负责

    2022-06-29 15,340
  • 买卖质量问题反诉状范X该怎样起草呢?

    反诉人(本诉被告)________________(写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业或者工作单位和职务、住址) 被反诉人(本诉原告)______________(写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯

    2022-07-25 15,340
法律短视频更多>>
  • 房子有什么质量问题可以退房 01:02
    房子有什么质量问题可以退房

    在以下两种情况下,买受人可以以房屋存在质量问题为由要求退房。第1种情形就是房屋主体结构质量不合格,买受人有权请求解除合同和赔偿损失;第2种情况就是房屋主体结构质量合格,但是房屋存在其他的严重质量问题,导致严重影响买受人对房屋的居住使用的,买

    1,422 15,340
  • 收房后房屋的质量问题要找谁 00:57
    收房后房屋的质量问题要找谁

    在收房之后发现房屋存在质量问题的,那么首先应该和开发商进行协商,如果开发商不愿意承担责任的,那么购房者可以向有关的房管部门进行投诉举报,要求对开发商进行处罚。如果以上方式都不能取得良好的效果,那么购房者可以直接向人民法院起诉。起诉的时候,购

    930 15,340
  • 有关房屋质量问题怎么维权 00:50
    有关房屋质量问题怎么维权

    当房屋出现质量问题的时候,购房者往往第一时间会想到退房退款。事实上并不是所有的质量问题都可以退房。当房屋的质量严重影响购房人正常居住使用的,那么购房人可以要求解除合同和赔偿损失。当房屋的主体结构质量不合格的时候,购房人也可以要求解除合同和赔

    1,359 15,340
房产纠纷不同阶段法律问题导航
章法律师 章法律师

广东律参律师事务所 | 律所主任

擅长:民事诉讼、房产纠纷
咨询律师
400-110-2019
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?