竣工验收时间如何确定

2023-02-02 7

普法内容

竣工验收时间的确定方式：１、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。既然工程已经验收合格了，则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的。２、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。这种情况在实际纠纷此中经常发生，多数时候发包人有意拖延验收，致使工程无法及时验收，在此情况下，按照最高人民法院的相关司法解释的规定，一般以承包人提交验收报告之日为竣工日期。３、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本来按照相关法律规定，工程未经验收合格的不准交付使用。既然发包人在未经验收的情况下就擅自使用了，说明发包人放弃了工程质量的抗辩权，则理应将发包人占有使用建设工程之日视为竣工日期。法律依据：《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

什么是竣工验收时间？
竣工时间在前。完工后，自查合格后，向质检站提出竣工验收。完工是指工程已经施工完毕，没有相关部门认可。竣工验收是指工程完工，施工单位自检合格后，并通知有关部门给当地档案中心进行验收合格后，并取得相关资料。

2021-02-13 465
竣工验收日期怎么确定
竣工验收日期应当按照以下情形进行确定： 1、建筑施工合同有约定竣工验收日期的，承包人应当按照约定的日期竣工，发包方应当按照约定的日期进行验收； 2、建筑施工合同没有约定的，发包方和承包方达成补充协议，约定竣工验收日期； 3、建筑施工合同没有

2022-05-03 4
房屋的竣工验收与交房时间
购买房屋是一件大事，所有交了定金等待交房的购房者可以说是心急如焚。那么没有任何购房经验的购房者在房屋交付上的问题多多，从而也带来了很多方面的纠纷。一般来说，交房的时间是开发商在与购房者签订的合同中约定的期限内，达到房屋可以依照约定的交付条件

2021-11-10 124

专业问答更多>>

工程竣工验收需要哪些？如何通过竣工验收？
建设工程竣工验收应当具备下列条件： 1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容。 2、有完整的技术档案和施工管理资料。 3、有材料、设备、构配件的质量合格证明资料和试验、检验报告。 4、有勘察、设计、施

2023-02-23 15,340
工程竣工结算验收时间是多长时间？
1、500万元以下从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天 2、500万元-2000万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天 3、2000万元-5000万元从接到竣工结算

2022-10-15 15,340
变电站如何竣工验收
变电站电缆验收标准：1、测试绝缘电阻的电阻值。2500或5000伏摇表，测试相间和相地，要求大于500兆欧。．检查是否受潮。．ＤＣ耐压试验。《建设工程质量管理条例》第三条规定，建设单位、勘察单位、设计

2021-12-04 15,340
如何区分工程的竣工验收与交工验收？
1.工程交工验收一般是指工程施工完成后，建设单位组织施工单位、监理单位检查施工合同的执行情况，评价工程质量是否符合技术标准及设计要求，是否可以移交下一阶段施工或是否满足竣工验收条件的初步验收评价。 2

2023-01-12 15,340

法律短视频更多>>

00:52
建设工程竣工验收有哪些步骤
建设工程竣工验收的步骤并不复杂，主要包括了三个步骤，分别是自检，预检，正式的竣工验收。三个步骤要按照顺序进行，在每一个步骤之中如果发现了问题都要进行补救和调整。具体的来说，首先施工单位要自行组织有关人员进行检查验收，然后再进行预检。预检是由

4,291 15,340
01:00
竣工验收需要准备哪些资料
竣工验收需要准备的资料如下： 1、工程竣工验收备案表，竣工验收备案表应由建设单位填写并提交； 2、竣工验收类文件，包括建设工程质量监督报告、工程竣工验收报告、工程质量评估报告、工程竣工报告； 3、单位工程质量验收文件，包括单位工程质量竣工验

6,798 15,340
01:09
工程竣工验收由谁负责组织实施
工程竣工验收是由建设单位负责组织实施。具体来说，监理，设计，施工等单位对工程质量进行初步检查验收。各方对存在问题提出整改意见。由施工单位向建设单位提交工程竣工报告。建设单位在收到竣工报告后，组织设计，施工监理等单位有关人员成立验收组。由建设

18,774 15,340