索赔的三个条件是

2021-03-23 1,034

普法内容

索赔成立必须同时具备以下四个条件： 1、与合同相比较，已经造成了实际的额外费用或工期损失。 2、造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失。 3、按合同规定，不应由承包商承担的风险。 4、承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面索赔的意向通知。

《民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

三个公诉的条件
提起公诉的三个条件为存在犯罪事实；证据确实、充分；依法应当追究刑事责任。根据法律规定，公诉是指人民检察院对犯罪嫌疑人的犯罪行为向人民法院提出控告，要求法院通过审判确定犯罪事实、惩罚犯罪人的诉讼活动。

2020-12-20 27
＊＊股份违规索赔事件我符合索赔条件怎样索赔
没有看懂你说的什么意思

2024-06-19 24
工程索赔的方式有哪些？工程索赔的条件是什么
工程索赔在工程中是经常遇到的事情，因为工程索赔发生在合同履行的过程之中，所以工程索赔要严格按照合同的约定来进行，导致工程索赔的原因有很多，例如天气的变化以及设计图纸的变更等都可能引起工程索赔，那么工程索赔的依据和方式有哪些具体的规定呢？广东

2024-06-26 25

专业问答更多>>

索赔成立的三个要求
第一，与合同对照，事件已造成了承包商工程的项目成本的额外支出，或直接工期损失;第二，造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;第三，承包人按合同规定的程序或时间提交索赔

2022-09-01 15,340
赔偿条件可以向第三者索要赔偿吗
1、第三者一般不是原配索要补偿的对象，如果有法定请求赔偿的行为，只能向自己的配偶请求损害赔偿。 2、离婚损害赔偿的情形有：一方有重婚行为；一方与他人同居行为；一方实施家庭暴力行为；一方虐待或遗弃家庭成

2022-05-17 15,340
工伤索赔流程是怎样的, 工伤索赔的条件有哪些
根据我国相关相关法律法规规定，工伤索赔流程如下：第一步，明确就医的医疗机构；第二步，认定工伤（一）认定标准工伤的认定标准总的来说涉及到三个方面：工作时间、工作场所、因工作受到伤害。具体表现包括： 1

2022-05-04 15,340
工程索赔的方式有哪些？工程索赔的条件是什么
工程索赔在工程中是经常遇到的事情，因为工程索赔发生在合同履行的过程之中，所以工程索赔要严格按照合同的约定来进行，导致工程索赔的原因有很多，例如天气的变化以及设计图纸的变更等都可能引起工程索赔，那么工程

2022-12-10 15,340

法律短视频更多>>

01:17
累犯的认定是满足三个条件
累犯的认定需要满足的条件包括：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定可知，累犯包括一般累犯和特别累犯。其中，特别累犯触犯的前罪和后罪都是

16,604 15,340
00:57
双倍赔偿金的6个条件是什么
根据《中华人民共和国劳动合同法》相关规定，双倍赔偿金的6个条件如下： 1、从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的； 2、劳动者在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳

4,989 15,340
01:07
敲诈勒索罪构成的4个要件
根据《中华人民共和国刑法》的有关规定，敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，用威胁或者要挟的方法，强行索取公私财物，且数额较大或者是多次敲诈勒索的行为，构成本罪的四个要件分别是： 1、在客体表现为为复杂客体，主要的客体是指公私财产的所有权，次要的

2,509 15,340